2024建设工程施工合同管理研究.docxVIP

?合同编号：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成一致，签订本施工合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方报价是基于工程量清单、工程设计图纸、技术规范及有关资料编制的，作为投标的依据。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2乙方应按合同约定的时间节点完成相应的施工内容，如有延期，应按合同约定承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。

第五条付款及结算

5.1甲方支付乙方工程款，实行进度付款和验收合格后付款相结合的方式。具体付款比例和时间，双方协商确定。

5.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。

第六条违约责任

6.1双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿造成的一切损失。

6.2乙方如未能按合同约定时间完成工程，应按合同约定向甲方支付违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期内有效。

甲方（盖章）：________________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：________________日期：____年____月____日

特此说明：本合同未尽事宜，可另行协商补充。

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。如发生违反法律法规的行为，应立即停止违约行为，并根据法律法规的规定承担相应的法律责任。

2.合同的修改和补充：本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。任何修改和补充都应以书面形式作出，并与本合同具有同等法律效力。

3.合同的解除和终止：在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担违约责任。合同的解除和终止应书面通知对方。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.合同的转让：未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。

6.合同的生效和失效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期内有效。合同期满后，本合同自动失效。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担委托施工的一方。

2.乙方：指合同中承担施工的一方。

3.合同法：是指调整合同关系及合同当事人之间权益义务关系的法律规范总称。

4.建筑法：是指调整建筑行业活动中产生的社会关系的法律规范总称。

5.合同履行：指合同当事人按照合同约定履行各自的义务。

6.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

7.合同解除：是指合同当事人根据合同约定或者法律规定，终止合同关系的行为。

8.争议解决：是指合同当事人通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式，解决合同争议的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建设项目的施工。

2.适用于委托方与承包方之间的施工管理工作，包括工程质量、进度、安全等方面的管理。

3.适用于双方在施工过程中的沟通与协调，确保工程的顺利进行。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按照实际情况协商调整合同价款。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应按国家相关规定协商处理。

3.保险：承包方应按照合同约定购买工程保险，并承担相关费用。

4.环境保护：乙方应按照国家环保法规，做好施工现场的环境保护工作。

5.工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定组织验