2024施工合同补充协议范本.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（合同编号：__________），为了进一步明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度，经甲乙双方友好协商，特订立本补充协议。

一、工程内容

二、工程进度

2.1乙方应按照《施工合同》约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.2甲方应按照约定的时间向乙方支付工程进度款。如甲方逾期支付，应按照约定的利率支付滞纳金。

三、工程质量

3.1乙方应按照《施工合同》约定的质量标准完成施工。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、加固、返工等费用，并支付甲方相应的赔偿金。

3.2甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。如甲方发现工程质量问题，乙方应在甲方要求的时间内予以整改。

四、合同价款及支付

4.1本补充协议涉及的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2甲方应按照《施工合同》约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。如甲方逾期支付，应按照约定的利率支付滞纳金。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本补充协议约定的各项条款。如一方违约，违约方应承担违约责任，并向守约方支付赔偿金。

5.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与《施工合同》具有同等法律效力。

6.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。

解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律规定，不得含有违反法律、行政法规的条款。在签订合建议聘请专业法律顾问进行审查。

2.双方应认真履行合同约定的义务，确保工程质量和进度。

解决办法：甲方应按照约定提供施工条件和资金，乙方应按照约定完成施工任务。双方应设立专门的项目管理团队，密切沟通协作，确保工程顺利进行。

3.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款方式和时间进行。

解决办法：甲方应按时支付合同价款，乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成施工。双方可设立专门的财务部门或委托第三方进行款项结算。

4.如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：在合同中明确约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。在发生争议时，双方可先尝试通过友好协商解决，如无法达成一致，再根据合同约定的方式进行争议解决。

5.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。

解决办法：在合同中明确约定不可抗力事件的范围和处理办法。如遇不可抗力因素，双方应及时沟通，根据实际情况调整合同履行计划，或协商终止、修改、延长合同。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担合同义务，委托乙方进行施工的一方。

2.乙方：指承担合同义务，接受甲方委托进行施工的一方。

3.施工合同：指甲方委托乙方进行某项工程施工，乙方接受委托并承诺按照约定完成施工任务的合同。

4.工程质量：指工程满足使用功能、安全、环保等要求的标准和特性。

5.工程进度：指工程按照约定的工期完成施工的时间安排和进度要求。

6.合同价款：指双方约定的完成合同约定的工程所需支付的金额。

7.违约责任：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。

8.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

应用场合：

1.适用于甲方委托乙方进行建筑施工、装修、安装、维修等工程的情况。

2.适用于乙方接受甲方委托，承诺按照约定完成施工任务并交付符合质量标准的工程。

补充条款：

1.工程变更条款：如工程内容、工程量、工期等发生变更时，双方应协商调整合同价款和工程进度。

2.工程延期条款：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方相应的延长工期费用。

3.工程质量保修条款：乙方应对施工的工程质量承担保修责任，如工程质量出现问题，乙方应负责修复、加固、返工等，并支付甲方相应的赔偿金。

4.安全事故处理条款：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法