砼劳务分包合同范本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

砼劳务分包合同范本2024年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方法定代表人

1.1.3分包方住所地

1.1.4分包方联系电话

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方法定代表人

1.2.3总包方住所地

1.2.4总包方联系电话

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程进度

3.4分包工程质量

4.合同价款

4.1合同总价

4.2分包工程结算方式

4.3预付款比例及支付时间

4.4进度款支付比例及支付时间

4.5结算方式及支付时间

5.付款方式

5.1银行转账

5.2现金支付

5.3其他付款方式

6.交工验收

6.1交工验收条件

6.2交工验收程序

6.3交工验收标准

6.4交工验收期限

7.违约责任

7.1分包方违约责任

7.1.1未按时完成工程责任

7.1.2工程质量不合格责任

7.1.3工程安全事故责任

7.2总包方违约责任

7.2.1未按时支付工程款责任

7.2.2未经分包方同意擅自更改工程范围责任

7.2.3未经分包方同意擅自变更工程进度责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的责任承担

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

11.合同备案

11.1合同备案机关

11.2合同备案时间

12.其他约定事项

12.1必威体育官网网址条款

12.2不可抗力条款

12.3合同附件

13.合同份数

13.1合同正本份数

13.2合同副本份数

14.合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：建筑有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方住所地：省市区路号

1.1.4分包方联系电话：138xxxx5678

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方住所地：省市区路号

1.2.4总包方联系电话：139xxxx5678

2.项目概况

2.1项目名称：住宅小区建设项目

2.2项目地点：省市区街道

2.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米

2.4项目工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止

3.分包内容

3.1分包工程范围：本合同项下分包工程包括但不限于混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装及拆除等工序

3.2分包工程量：根据工程量清单，混凝土浇筑量为立方米，钢筋绑扎量为吨，模板安装及拆除量为平方米

3.3分包工程进度：按施工总进度计划执行，分阶段完成各工序

3.4分包工程质量：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级

4.合同价款

4.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500万元）

4.2分包工程结算方式：按工程量清单及实际完成工程量进行结算

4.3预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内支付合同总价10%作为预付款

4.4进度款支付比例及支付时间：每完成一个施工阶段，经双方确认后5个工作日内支付该阶段工程款的比例为该阶段工程款的50%

4.5结算方式及支付时间：工程竣工验收合格后，根据结算结果，双方在30个工作日内完成结算并支付剩余款项

5.付款方式

5.1银行转账：双方指定银行账户进行转账支付

5.2现金支付：原则上不采用现金支付，特殊情况需经双方协商一致后方可采用

5.3其他付款方式：根据双方协商一致的其他付款方式执行

6.交工验收

6.1交工验收条件：工程按设计要求和质量标准完成，经双方验收合格

6.2交工验收程序：由总包方组织，分包方配合，共同完成交工验收

6.3交工验收标准：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级

6.4交工验收期限：工程竣工后30个工作日内完成交工验收

8.争议解决

8.1争议解决方式：发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。

8.2争议解决机构：省市仲裁委员会

8.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内提交仲裁申请。

9.合同解除

9.1.1一方严重违约，另一方给予书面通知后，违约方