建设工程施工合同通用条款质量保证书8篇.docx

建设工程施工合同通用条款质量保证书8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、合同条款

1.工程质量

乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准的要求。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合，并按甲方要求改进施工。

2.工程进度

乙方应根据甲方要求的施工进度，合理安排施工计划，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.付款与结算

（1）付款：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体付款时间、金额及方式以合同约定为准。

（2）结算：工程竣工验收合格后，乙方应提交结算报告。甲方应在收到结算报告后尽快进行结算审核，并支付结算款项。

4.违约责任

（1）甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款项或违反合同约定，应承担相应的违约责任。

（2）乙方违约责任：如乙方未确保施工质量或工程进度，应承担相应的违约责任。

5.争议解决

（1）友好协商：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。

（2）调解：协商不成的，可寻求第三方协助调解。

（3）仲裁或诉讼：调解仍无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。

三、质量保证书内容

1.工程质量保证

乙方保证施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准的要求。如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.工程进度保证

乙方保证根据甲方要求的施工进度，合理安排施工计划，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.付款与结算保证

（1）付款保证：乙方保证按照合同约定及时向甲方提供发票和收款凭证，确保甲方能够按时支付工程款项。

（2）结算保证：乙方保证在竣工验收合格后尽快提交结算报告，并协助甲方进行结算审核。如因乙方原因导致结算延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.违约责任保证

（1）甲方违约责任保证：如甲方未按时支付工程款项或违反合同约定，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）乙方违约责任保证：如乙方未确保施工质量或工程进度，应承担相应的违约责任。如因乙方违约给甲方造成额外损失，乙方应负责赔偿。

5.争议解决保证

（1）协商和调解保证：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可寻求第三方协助调解。如因乙方原因导致争议无法协商解决，乙方应承担相应的违约责任。

（2）仲裁或诉讼保证：调解仍无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。如因乙方原因导致仲裁或诉讼无法顺利进行，乙方应承担相应的违约责任。

篇2

日期：XXXX年XX月XX日

项目名称：XXX建设工程

致：XXX业主单位

尊敬的业主单位，您好！我们XXX施工单位，特此向您提交本工程的质量保证书。我们深知，质量是工程的生命，也是我们单位的核心竞争力。因此，我们严格按照国家相关法律法规和标准，以及施工合同的约定，对本次工程的质量进行全面控制和保证。

一、质量保证措施

1.我们将建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保每一道工序都有专人负责，做到责任明确，追溯有序。

2.在施工过程中，我们将严格执行施工图纸和技术要求，确保所有施工活动符合设计要求和标准。

3.我们将加强施工过程中的质量监督和检查，定期进行质量评估，及时发现并解决潜在的质量问题。

4.我们将加强与业主单位的沟通与协作，确保业主的需求和意见得到及时反馈和处理。

二、质量保证范围

本次工程的质量保证范围包括所有施工项目，具体内容如下：

1.基础工程：我们保证基础工程的施工质量，确保地基稳定，无塌陷、沉降等质量问题。

2.主体结构：我们保证主体结构的施工质量，确保结构安全、稳定，无裂缝、变形等质量问题。

3.装饰装修：我们保证装饰装修工程的施工质量，确保装修材料符合环保、安全要求，装修效果美观、耐用。

4.安装工程：我