电气劳务分包合同2024年通用.docxVIP

电气劳务分包合同2024年通用

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合同双方

2.1分包方

2.2总包方

2.3第三方

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.合同工期

4.1计划工期

4.2实际工期

4.3工期延误

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量检测

5.3质量保证

6.工程材料

6.1材料采购

6.2材料供应

6.3材料验收

7.工程进度款支付

7.1进度款支付方式

7.2进度款支付时间

7.3进度款支付条件

8.工程结算

8.1结算方式

8.2结算时间

8.3结算条件

9.保险

9.1工程保险

9.2人员保险

9.3责任保险

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约责任赔偿

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后果

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定

14.1其他权利义务

14.2其他事项

14.3附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.1.1本合同所指的“电气劳务分包合同”是指分包方根据总包方的委托，在总包方提供的工程范围内，负责电气安装、调试、维修等劳务作业的合同。

1.1.2本合同所指的“工程”是指总包方与业主签订的施工合同中约定的电气安装工程。

1.2术语解释

1.2.1“分包方”是指根据本合同约定，接受总包方委托，承担电气劳务分包任务的单位或个人。

1.2.2“总包方”是指根据本合同约定，委托分包方进行电气劳务分包任务的单位或个人。

1.2.3“业主”是指与总包方签订施工合同的单位或个人。

2.合同双方

2.1分包方

2.1.1分包方全称：_______

2.1.2分包方地址：_______

2.1.3分包方法定代表人：_______

2.2总包方

2.2.1总包方全称：_______

2.2.2总包方地址：_______

2.2.3总包方法定代表人：_______

2.3第三方

2.3.1第三方是指与分包方或总包方有业务往来关系的单位或个人。

3.工程概况

3.1工程名称：_______

3.2工程地点：_______

3.3工程规模：_______

3.4工程内容：

3.4.1电气安装工程

3.4.2电气调试工程

3.4.3电气维修工程

4.合同工期

4.1计划工期：_______

4.2实际工期：_______

4.3工期延误：

4.3.1因不可抗力原因导致工期延误的，经双方协商一致，可顺延工期。

4.3.2因分包方原因导致工期延误的，按照合同约定承担相应责任。

5.工程质量

5.1质量标准：按照国家相关质量标准和设计要求执行。

5.2质量检测：

5.2.1分包方应在工程实施过程中进行质量自检，确保工程质量达到约定标准。

5.2.2总包方对分包方施工的工程质量进行监督和抽检。

5.3质量保证：分包方应提供工程质量保证书，确保工程在保修期内质量符合约定。

6.工程材料

6.1材料采购：分包方负责工程材料的采购，并确保材料符合质量标准。

6.2材料供应：分包方应在工程进度要求的时间内，将所需材料供应到工程现场。

6.3材料验收：总包方对分包方提供的材料进行验收，不符合要求的材料不予使用。

7.工程进度款支付

7.1进度款支付方式：按工程进度分期支付。

7.2进度款支付时间：每个进度节点完成后，经双方确认后10日内支付。

7.3进度款支付条件：

7.3.1工程进度达到约定节点。

7.3.2工程质量符合要求。

7.3.3相关验收手续齐全。

8.工程结算

8.1结算方式：按照合同约定的工程量清单和计价规则进行结算。

8.2结算时间：工程验收合格后30日内完成结算。

8.3结算条件：

8.3.1工程验收合格。

8.3.2双方对结算结果无异议。

9.保险

9.1工程保险：分包方应购买工程一切险，保险金额不低于工程合同总价。

9.2人员保险：分包方应为其员工购买意外伤害保险。

9.3责任保险：分包方应购买第三者责任保险，保险金额不低于合同约定金额。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。

10.2争议解决机构：如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。

10.3争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的规则进行。

11.违约责任

11.1.1分包方未按时完成工程