建设工程合同索赔条款2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程合同索赔条款2024年通用

本合同目录一览

1.1索赔的一般规定

1.1.1索赔的定义

1.1.2索赔的成立条件

1.1.3索赔的时效

1.2索赔的申请与处理

1.2.1索赔申请的提出

1.2.2索赔申请的审查

1.2.3索赔的处理程序

1.3索赔的证据要求

1.3.1证据的种类

1.3.2证据的收集与保存

1.3.3证据的审查与认定

1.4索赔的计算方法

1.4.1直接费用索赔

1.4.2间接费用索赔

1.4.3利润损失索赔

1.5索赔的支付与补偿

1.5.1索赔的支付方式

1.5.2索赔的补偿标准

1.5.3索赔的支付期限

1.6索赔的争议解决

1.6.1争议解决方式

1.6.2争议解决机构

1.6.3争议解决程序

1.7索赔的期限与时效

1.7.1索赔期限的起算

1.7.2索赔期限的延长

1.7.3索赔时效的终止

1.8索赔的变更与解除

1.8.1索赔的变更

1.8.2索赔的解除

1.8.3索赔变更与解除的条件

1.9索赔的违约责任

1.9.1违约责任的承担

1.9.2违约责任的形式

1.9.3违约责任的免除

1.10索赔的必威体育官网网址条款

1.10.1必威体育官网网址义务

1.10.2必威体育官网网址信息的范围

1.10.3必威体育官网网址期限

1.11索赔的法律适用

1.11.1法律适用原则

1.11.2适用法律的变更

1.12索赔的管辖权条款

1.12.1管辖权的确定

1.12.2管辖权的变更

1.13索赔的合同解除条款

1.13.1合同解除的条件

1.13.2合同解除的程序

1.14其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1索赔的一般规定

1.1.1索赔的定义：本合同所指索赔，是指承包人因非自身原因，根据合同约定和法律法规，向业主提出的要求赔偿损失或延长工期等主张。

1.1.2索赔的成立条件：

（1）承包人已按照合同约定完成或部分完成工程；

（2）索赔事件已实际发生，且承包人已按照合同约定及时向业主提出；

（3）索赔事件是由于业主或业主委托的其他单位、个人的原因造成的；

（4）索赔事件已对承包人的利益造成实际损失。

1.1.3索赔的时效：

（1）承包人应在索赔事件发生后28日内向业主提出索赔申请；

（2）业主收到索赔申请后，应在7日内对索赔申请进行审查，并答复承包人。

1.2索赔的申请与处理

1.2.1索赔申请的提出：承包人应向业主提交书面索赔申请，包括索赔事件发生的日期、原因、影响、索赔金额等内容。

1.2.2索赔申请的审查：业主收到索赔申请后，应组织相关部门对索赔申请进行审查，并在7日内答复承包人。

1.2.3索赔的处理程序：

（1）业主在接到索赔申请后，应及时与承包人协商，确定索赔金额和工期延长等事项；

（2）协商不成时，可由合同约定的争议解决机构进行调解；

（3）调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。

1.3索赔的证据要求

1.3.1证据的种类：包括但不限于合同文件、设计文件、施工记录、现场照片、工程进度报告、相关法律法规等。

1.3.2证据的收集与保存：承包人应妥善收集和保存与索赔事件相关的证据，确保证据的真实性、完整性和有效性。

1.3.3证据的审查与认定：业主和承包人应对证据进行审查，并依法认定证据的效力。

1.4索赔的计算方法

1.4.1直接费用索赔：根据实际发生的直接费用，按照合同约定的计价方式计算。

1.4.2间接费用索赔：根据实际发生的间接费用，按照合同约定的计价方式计算。

1.4.3利润损失索赔：根据合同约定的利润计算方法，计算因索赔事件造成的利润损失。

1.5索赔的支付与补偿

1.5.1索赔的支付方式：业主应在确定索赔金额后，按照合同约定的方式支付索赔款项。

1.5.2索赔的补偿标准：按照合同约定的补偿标准进行补偿。

1.5.3索赔的支付期限：业主应在确定索赔金额后的15个工作日内支付索赔款项。

8.1索赔的争议解决

8.1.1争议解决方式：本合同项下因索赔引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

8.1.2争议解决机构：争议提交的仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京。

8.1.3争议解决程序：

（1）仲裁申请应在争议发生之日起60日内提交；

（2）仲裁庭应在收到仲裁申请之日起30日内组成；

（3）仲裁庭应在组成之日起90日内作出仲裁裁决。

8.2索赔的期限与时效

8.2.