建设工程劳务分包合同一[一]2024年通用.docxVIP

建设工程劳务分包合同一[一]2024年通用

本合同目录一览

一、合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方法定代表人

1.1.3分包方地址

1.1.4分包方联系方式

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方法定代表人

1.2.3总包方地址

1.2.4总包方联系方式

二、工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程类型

2.4工程规模

2.5工程工期

三、劳务分包范围及内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程内容

3.3分包工程量

四、工程进度及节点

4.1工程进度安排

4.2工程节点时间

五、工程款项及支付方式

5.1分包工程款总额

5.2分包工程款支付方式

5.3分包工程款支付时间

六、工程质量要求及验收标准

6.1工程质量要求

6.2工程验收标准

6.3工程验收程序

七、安全文明施工

7.1安全文明施工要求

7.2安全责任划分

7.3安全事故处理

八、合同变更及解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3合同解除程序

九、违约责任

9.1分包方违约责任

9.2总包方违约责任

9.3违约金计算方法

十、争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同备案

十二、合同解除及终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除及终止程序

十三、合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：劳务分包合同专用条款

13.3附件三：其他相关文件

十四、其他约定事项

14.1合同未尽事宜

14.2合同解释权

14.3合同附件效力

第一部分：合同如下：

一、合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方地址：省市区路号

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方地址：省市区路号

二、工程概况

2.1工程名称：住宅小区建设项目

2.2工程地点：省市区

2.3工程类型：住宅小区建设

2.4工程规模：总建筑面积约120000平方米

2.5工程工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止

三、劳务分包范围及内容

3.1分包工程范围：负责住宅小区建设项目中的水电安装、室内装修及室外绿化工程

3.2分包工程内容：包括水电线路铺设、管道安装、室内墙面涂料、地板铺设、室外绿化种植等

3.3分包工程量：详见附件一《工程量清单》

四、工程进度及节点

4.1工程进度安排：按照工程进度计划执行，每月底提交下月进度计划

4.2工程节点时间：具体节点时间见附件一《工程量清单》中的节点安排

五、工程款项及支付方式

5.1分包工程款总额：人民币伍佰万元整（￥5000000.00）

5.2分包工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间见附件一《工程量清单》

5.3分包工程款支付时间：按照工程进度及节点完成情况，每月支付一次

六、工程质量要求及验收标准

6.1工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准和规范要求

6.2工程验收标准：按照国家及行业相关质量标准和规范进行验收

6.3工程验收程序：按照合同约定和工程进度进行分阶段验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工

八、合同变更及解除

8.1合同变更条件

8.1.1因不可抗力导致合同无法履行

8.1.2因国家政策调整导致合同无法履行

8.1.3因双方协商一致需变更合同内容

8.2合同解除条件

8.2.1因一方违约导致合同无法履行

8.2.2因不可抗力导致合同无法履行且无法恢复

8.2.3因双方协商一致需解除合同

8.3合同解除程序

8.3.1提前通知对方，说明解除原因

8.3.2双方协商确定解除合同的具体事宜

8.3.3按照国家相关法律法规进行合同解除登记

九、违约责任

9.1分包方违约责任

9.1.1未按合同约定完成工程，每延误一天，支付总工程款千分之二的违约金

9.1.2工程质量不合格，按不合格部分价值的百分之三十赔偿

9.2总包方违约责任

9.2.1未按合同约定支付工程款，每延误一天，支付应付款项千分之二的违约金

9.2.2未按合同约定提供施工条件，导致工程延误，赔偿分包方因此遭受的实际损失

十、争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方协商解决

10.1.2争议无法协商解决时，提交市仲裁委员会仲裁

10.2争议解决机构

10.2.1市仲裁委员会

十一、合同生效条件

11.1合同双方签字盖章

11.2合同已按相关规定进行备案

11