土石方开挖分包施工合同7篇.docx

土石方开挖分包施工合同7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方名称]

承包方（乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程土石方开挖分包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：土石方开挖及运输

4.工程造价：暂定[工程造价]元

二、施工范围及要求

1.乙方负责施工范围内的土石方开挖及运输任务。施工范围包括：[具体施工范围]

2.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照《土石方工程施工及验收规范》进行精心施工。

3.乙方在施工中应采取措施保护施工现场的环境，避免对周围环境造成破坏。

三、工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.甲方根据工程实际情况，对乙方提出合理的工期要求。乙方应合理安排施工计划，确保工期按时完成。

3.乙方应定期向甲方报告施工进度，确保施工进度符合甲方要求。

四、质量与验收

1.乙方应建立健全的质量管理体系，确保施工质量符合标准要求。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检查。如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方组织验收时，如发现工程质量不符合要求，乙方应负责返修并承担相关费用。

五、安全施工

1.乙方应制定安全施工措施，加强施工现场的安全管理。

2.乙方应对施工人员进行安全培训教育，提高施工人员的安全意识。

3.乙方应配备必要的安全设施和设备，确保施工安全。

六、合同价款及支付方式

1.合同价款暂定为[合同价款]元。具体金额根据实际工程量进行调整。

2.甲方应按以下方式向乙方支付款项：合同签订后支付预付款[预付款金额]元；施工进度过半时支付中期款[中期款金额]元；工程验收合格后支付尾款[尾款金额]元。支付方式可选择银行转账或支票支付。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方如未能按合同约定工期完成施工任务，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。

2.甲方如未能按合同约定时间向乙方支付款项，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、争议解决方式

1.双方因合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.如因争议导致合同无法继续履行的，双方可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼后，再协商解决相关事宜。如协商不成的，可按仲裁裁决或法院判决处理合同关系。但在此之前双方应尽力避免对争议事项进行扩大处理或采取其他激化矛盾的措施。

篇2

合同编号：XXXX

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就土石方开挖分包施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：土石方开挖施工

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责安排施工人员和提供施工所需的机械、材料。

2.乙方应根据工程实际情况，制定施工方案，确保施工进度和质量。

三、合同工期

1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起开始计算。

2.乙方应在合同工期内完成全部施工任务，如遇特殊情况需延长工期，应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方同意。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币XX元整（￥XX），该价款已包含人工费、材料费、机械使用费等全部费用。

2.甲方应在合同签订后XX天内向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应确保施工进度和质量，如因乙方原因未能按时完成施工任务，甲方有权拒绝支付剩余款项。

五、施工要求及质量保证

1.乙方应严格按照施工方案进行施工，确保施工进度和质量。

2.乙方应建