建设工程施工合同索赔正规范本(2024版).docxVIP

建设工程施工合同索赔正规范本(2024版)

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同定义

1.2合同目的

1.3合同当事人

1.4合同签订时间与地点

1.5合同生效条件

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程质量标准

3.合同工期与进度

3.1工期规定

3.2进度计划

3.3进度调整

3.4工期延误责任

4.合同价款

4.1工程造价确定方式

4.2工程量清单

4.3合同价款调整

4.4支付方式与时间

5.工程设计

5.1设计要求

5.2设计变更

5.3设计费用

5.4设计责任

6.材料设备

6.1材料设备供应

6.2材料设备质量

6.3材料设备验收

6.4材料设备保管

7.施工组织与管理

7.1施工组织设计

7.2施工进度管理

7.3施工安全管理

7.4施工质量管理

8.工程验收

8.1验收标准

8.2验收程序

8.3验收时间

8.4验收责任

9.索赔管理

9.1索赔范围

9.2索赔程序

9.3索赔期限

9.4索赔计算方法

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决期限

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担方式

11.3违约赔偿计算方法

12.合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除与终止程序

13.合同生效、变更与终止

13.1合同生效

13.2合同变更

13.3合同终止

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同附件效力

14.3合同解释与争议解决

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同定义

本合同是指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工项目的实施达成的一致协议。

1.2合同目的

本合同旨在明确工程项目的施工范围、质量标准、工期、价款、责任及争议解决等内容，确保工程项目的顺利实施。

1.3合同当事人

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.4合同签订时间与地点

本合同于[签订日期]在[签订地点]签订。

1.5合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.工程概况

2.1工程名称

[工程名称]

2.2工程地点

[工程地点]

2.3工程规模

[工程规模]

2.4工程类型

[工程类型]

2.5工程质量标准

[工程质量标准]

3.合同工期与进度

3.1工期规定

[工期规定]

3.2进度计划

[进度计划]

3.3进度调整

[进度调整]

3.4工期延误责任

[工期延误责任]

4.合同价款

4.1工程造价确定方式

[工程造价确定方式]

4.2工程量清单

[工程量清单]

4.3合同价款调整

[合同价款调整]

4.4支付方式与时间

[支付方式与时间]

5.工程设计

5.1设计要求

[设计要求]

5.2设计变更

[设计变更]

5.3设计费用

[设计费用]

5.4设计责任

[设计责任]

6.材料设备

6.1材料设备供应

[材料设备供应]

6.2材料设备质量

[材料设备质量]

6.3材料设备验收

[材料设备验收]

6.4材料设备保管

[材料设备保管]

8.工程验收

8.1验收标准

本工程验收标准依据国家及地方相关法规、规范以及合同约定执行。

8.2验收程序

8.2.1乙方应按照约定的工程进度向甲方提交验收申请。

8.2.2甲方应在收到验收申请后[验收时间]内组织验收。

8.2.3验收组由甲方、乙方及监理单位代表组成，必要时可邀请相关专家参与。

8.2.4验收过程中，如有异议，由验收组协商解决。

8.2.5验收合格后，甲方应在[验收合格后时间]内出具验收报告。

8.3验收时间

[验收时间]

8.4验收责任

8.4.1乙方负责组织施工，确保工程质量符合验收标准。

8.4.2甲方负责组织验收，并对验收结果负责。

9.索赔管理

9.1索赔范围

9.1.1因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因导致的工期延误。

9.1.2因甲方原因导致的工程停工、窝工。

9.1.3因材料设备供应不及时、质量问题等原因导致的损失。

9.2索赔程序

9.2.1乙方应在事件发生后[索赔时效]内向甲方提出索赔申请。

9.2.2甲方应在收到索赔申请后[索赔处理时间]内答复。

9.2.3双方协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。

9.3索赔期限

[索赔期限]

9.4索赔计算方法

[索赔计算方法]

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。

10.2争议解决程序

10.2.1协商不成，任何一方均可向合同