合同范文：承揽合同范文6篇.docx

合同范文：承揽合同范文6篇

篇1

承揽合同

合同编号：

甲方（定作人）：

乙方（承揽人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽的事项，达成如下协议：

一、承揽事项

1.甲方委托乙方承揽的事项为：______（具体承揽事项）。

2.承揽事项的具体要求如下：

（1）______；

（2）______；

（3）______；

（4）______。

二、承揽方式

1.乙方应以自己的名义，独立地完成承揽事项。乙方在承揽过程中所需的人员、设备、材料、费用等均由乙方自行承担。

2.甲方有权对乙方的承揽过程进行监督，但不得妨碍乙方的正常工作。

3.乙方在承揽过程中，如发现甲方提供的设计或材料有误，应及时通知甲方，并采取相应的补救措施。

三、承揽期限

1.乙方应在合同签订后______日内完成承揽事项。如因甲方原因造成乙方无法按时完成，则承揽期限相应顺延。

2.甲方应在合同签订后______日内向乙方支付预付款，并按时提供必要的技术支持和协助。

四、报酬及支付方式

1.乙方完成承揽事项后，甲方应向乙方支付报酬______元。该报酬包括设备费、材料费、人工费等所有费用。

2.甲方应在合同签订后______日内向乙方支付预付款______元，余款______元在验收合格后______日内一次性支付。

3.乙方在收到甲方的预付款后，应开具相应的发票，并将发票交付给甲方。

五、验收及质量保证

1.乙方完成承揽事项后，应及时通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后______日内组织验收，并签署验收报告。如甲方逾期不组织验收，则视为验收合格。

2.乙方应保证承揽事项的质量符合合同约定及国家相关标准。如因乙方原因造成承揽事项存在质量问题，乙方应负责无偿修复或重做。

3.甲方在验收过程中发现承揽事项存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快修复或重做。修复或重做期间，不收取额外费用。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方如违反合同约定，未按时向乙方支付报酬或预付款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。同时，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成承揽事项或存在质量问题，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。同时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.双方如因违约造成对方损失，应承担赔偿责任。具体赔偿标准如下：______。

4.双方如因不可抗力导致合同无法履行，应协商解决解决方案。如协商不成，可依法解除合同，双方均不承担违约责任及赔偿责任。

七、争议解决及管辖法院

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应停止对合同标的物的处置行为，直至争议解决完毕。如一方违反该约定造成对方损失，应承担赔偿责任。

3.合同签订地人民法院对争议案件具有管辖权。案件审理过程中所需的所有费用均由败诉方承担。如双方均有过错，则按过错程度分担费用。

4.合同签订地人民法院作出的判决或裁定具有法律效力。一方不履行生效判决或裁定的，另一方有权向合同签订地人民法院申请强制执行。

5.在争议解决过程中，双方应积极配合人民法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。如一方拒绝提供或无法提供相关证据材料，则应承担举证不能的后果。

6.争议解决完毕后，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行或实现合同目的，双方可协商解除合同或变更合同条款重新签订新合同。

篇2

承揽合同

合同编号：XXX

当事人：

承揽方：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

定作方：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着公平、自愿、等价有偿的原则，就定作方委托承揽方制作事宜，达成如下协议：

一、承揽事项

1.承揽方需按照定作方的要求，制作以下物品：XXX。具体数量、规格、质量要求等详见附件。

2.定作方需提供必要的材料和设备，并承担相关费用。

二、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XXX元整（大写：XXX元整）。具体金额根据实际制作数量、材料选择等因素确定。

2.定作方需在本合同签订后，向承揽方支