影视城四合院建设工程施工合同(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

影视城四合院建设工程施工合同(2024版)

本合同目录一览

第一条合同订立依据及法律适用

1.1合同订立依据

1.2法律适用

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条施工单位与建设单位

3.1施工单位

3.2建设单位

3.3双方代表

第四条工程造价及支付方式

4.1工程造价

4.2工程进度款支付

4.3结算及竣工结算

第五条施工期限及工期延误

5.1施工期限

5.2工期延误责任

5.3工期延误处理

第六条施工准备及进度计划

6.1施工准备

6.2进度计划

6.3进度调整

第七条施工质量及验收

7.1施工质量标准

7.2施工质量控制

7.3工程验收

第八条安全生产及文明施工

8.1安全生产责任

8.2文明施工要求

8.3安全事故处理

第九条材料设备供应

9.1材料设备采购

9.2材料设备验收

9.3材料设备保管

第十条工程变更及索赔

10.1工程变更

10.2索赔处理

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

第十二条合同解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除与终止程序

第十三条违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

13.3违约赔偿计算

第十四条合同生效、解除与终止

14.1合同生效条件

14.2合同解除条件

14.3合同终止条件

14.4合同解除与终止程序

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据及法律适用

1.1合同订立依据

1.1.1《中华人民共和国合同法》

1.1.2《中华人民共和国建筑法》

1.1.3《建设工程质量管理条例》

1.1.4《建设工程安全生产管理条例》

1.1.5相关法律法规及政策文件

1.2法律适用

1.2.1本合同签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

1.2.2在合同履行过程中，如遇法律、法规、政策调整，应按照调整后的规定执行。

第二条工程概况

2.1工程名称

2.1.1影视城四合院建设工程

2.2工程地点

2.2.1北京市区路号

2.3工程规模

2.3.1总建筑面积：5000平方米

2.3.2占地面积：2000平方米

2.4工程内容

2.4.1土建工程

2.4.2安装工程

2.4.3装修工程

2.4.4绿化工程

第三条施工单位与建设单位

3.1施工单位

3.1.1北京建筑有限公司

3.2建设单位

3.2.1影视城开发有限公司

3.3双方代表

3.3.1施工单位代表：

3.3.2建设单位代表：

第四条工程造价及支付方式

4.1工程造价

4.1.1工程总造价：人民币壹仟万元整（00元）

4.2工程进度款支付

4.2.1按照工程进度分段支付

4.2.2每段工程完成后，经建设单位验收合格后5个工作日内支付该段工程款

4.3结算及竣工结算

4.3.1工程竣工后，双方应按照合同约定进行结算

4.3.2竣工结算应在竣工之日起30日内完成

第五条施工期限及工期延误

5.1施工期限

5.1.1合同工期：自合同签订之日起12个月

5.2工期延误责任

5.2.1因建设单位原因造成的工期延误，由建设单位承担

5.2.2因施工单位原因造成的工期延误，由施工单位承担

5.3工期延误处理

5.3.1工期延误，双方应协商解决

5.3.2如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼

第六条施工准备及进度计划

6.1施工准备

6.1.1施工单位应按照合同要求做好施工准备工作

6.1.2建设单位应提供必要的施工条件

6.2进度计划

6.2.1施工单位应制定详细的施工进度计划，并报送建设单位审批

6.2.2进度计划应包括各阶段的工程量、工期、质量要求等

6.3进度调整

6.3.1在施工过程中，如因客观原因需要调整进度计划，双方应协商一致

6.3.2调整后的进度计划应报送建设单位审批

第七条施工质量及验收

7.1施工质量标准

7.1.1施工质量应符合国家有关工程建设强制性标准

7.1.2施工单位应建立健全质量保证体系

7.2施工质量控制

7.2.1施工单位应加强对施工过程的质量控制

7.2.2建设单位应定期对施工质量进行检查

7.3工程验收

7.3.1工程验收应按照国家有关工程建设强制性标准进行

7.3.2工