建设工程施工项目合同管理2024年通用.docxVIP

建设工程施工项目合同管理2024年通用

本合同目录一览

1.1合同订立与生效

1.2合同主体及权利义务

1.3合同内容与范围

1.4合同履行与变更

2.1工程设计

2.2工程施工

2.3工程验收

2.4工程保修

3.1施工组织设计

3.2施工进度计划

3.3施工质量保证

3.4施工安全管理

4.1设计变更

4.2施工变更

4.3工程洽商

4.4设计变更费用及工期调整

5.1造价控制

5.2付款方式及进度

5.3预付款及进度款支付

5.4结算与竣工结算

6.1工程保险

6.2质量保修

6.3事故处理

7.1违约责任

7.2合同解除与终止

7.3争议解决方式

8.1合同争议解决机构

8.2争议解决程序

8.3争议解决费用

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止的程序

10.1合同履行期限

10.2工期延误及违约责任

10.3工期调整及变更

11.1合同必威体育官网网址条款

11.2合同变更与修改

11.3合同解除与终止的通知

12.1合同附件

12.2合同附件清单

12.3合同附件解释

13.1合同解释与适用法律

13.2合同附件的效力

13.3合同解释的争议解决

14.1合同生效日期

14.2合同附件生效日期

14.3合同终止日期

第一部分：合同如下：

1.1合同订立与生效

1.1.1合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工项目达成一致意见。

1.1.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限自开工之日起至竣工验收合格之日止。

1.2合同主体及权利义务

1.2.1甲方（建设单位）负责提供施工所需的建设用地、相关手续、设计图纸及材料设备。

1.2.2乙方（施工单位）负责施工项目的组织、实施和竣工。

1.2.3双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

1.3合同内容与范围

1.3.1合同内容包括施工图纸、工程量清单、施工组织设计、合同价款、付款方式、工期、保修期限等。

1.3.2施工范围包括设计图纸所示的全部工程内容，以及甲方提供的材料设备安装工程。

1.4合同履行与变更

1.4.1双方应按照合同约定，按照施工图纸、工程量清单、施工组织设计进行施工。

1.4.2在合同履行过程中，如因不可抗力或国家政策等原因导致合同内容变更，双方应协商一致后进行变更。

1.5设计变更

1.5.1甲方有权对施工图纸提出变更要求，乙方应按照变更后的图纸进行施工。

1.5.2设计变更经双方确认后，应及时调整工程量清单、合同价款和工期。

1.6施工变更

1.6.1在施工过程中，如因施工条件、技术要求等原因需要变更施工方案，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意后实施。

1.6.2施工变更应按照变更后的方案执行，并调整工程量清单、合同价款和工期。

1.7工程洽商

1.7.1在施工过程中，如因设计变更、施工条件变化等原因，需要洽商解决的事项，双方应协商一致。

1.7.2洽商结果应以书面形式确定，并作为合同附件。

8.1合同争议解决机构

8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。

8.1.2争议解决机构应依据我国《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规进行仲裁。

8.2争议解决程序

8.2.1提交仲裁的争议，由争议双方共同选择仲裁员组成仲裁庭。

8.2.2仲裁庭应在收到仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。

8.3争议解决费用

8.3.1仲裁费用由败诉方承担；双方均有责任的，由双方按比例分担。

8.3.2仲裁费用包括仲裁员报酬、仲裁庭开支、仲裁机构管理费等。

8.4合同解除条件

8.4.1任何一方违反合同约定，造成合同无法履行或履行不符合合同约定的，另一方有权解除合同。

8.4.2因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合合同约定的，经双方协商一致，可以解除合同。

8.5合同终止条件

8.5.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格，且合同约定的其他义务履行完毕，合同终止。

8.5.2双方协商一致，并签订合同终止协议，合同终止。

8.6合同解除与终止的程序

8.6.1一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方。

8.6.2另一方在接到通知后，应在15日内回复是否同意解除或终止合同。

9.1合同履行期限

9.1.1合同约定的工期自合同生效之日起计算，具体工期以施工组织设计为准。

9.1.2工期延误由责任方承担，并按合同约定支付违约金。

9.2工期延误及违约责任

9.2.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

9.2.2甲方原因造成工期延误，应相应顺延工期，并赔