建设工程施工合同补充协议书(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同补充协议书(2024版)

本合同目录一览

1.协议书签订依据

1.1国家相关法律法规

1.2当地政府相关规定

1.3本合同内容

2.协议书适用范围

2.1工程名称及地点

2.2工程规模及建设内容

2.3工程合同工期

3.工程变更及调整

3.1工程变更的范围

3.2工程变更的程序

3.3工程变更的审批

3.4工程变更的结算

4.工程进度及工期调整

4.1工程进度款的支付

4.2工程进度款的结算

4.3工期调整的条件

4.4工期调整的程序

5.工程质量要求及验收

5.1质量标准及要求

5.2质量验收的程序

5.3质量争议的处理

6.安全生产责任

6.1安全生产责任主体

6.2安全生产管理制度

6.3安全生产责任的追究

7.付款方式及进度款支付

7.1付款方式

7.2付款进度及节点

7.3付款条件及手续

8.争议解决方式

8.1争议解决原则

8.2争议解决途径

8.3争议解决的时效

9.违约责任及处理

9.1违约行为及认定

9.2违约责任及赔偿

9.3违约责任的追究

10.合同解除及终止

10.1合同解除的条件

10.2合同终止的条件

10.3合同解除或终止的程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效的条件

11.2合同生效的时间

11.3合同终止的时间

12.其他约定事项

12.1必威体育官网网址条款

12.2不可抗力条款

12.3通知及送达

13.合同附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：工程变更记录

13.3附件三：质量验收记录

14.协议书签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.协议书签订依据

1.1国家相关法律法规

1.2当地政府相关规定

1.3本合同内容

2.协议书适用范围

2.1工程名称：建设项目

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：建筑面积平方米，总投资万元

2.4工程建设内容：包括土建、安装、装修等

2.5工程合同工期：自2024年4月1日至2025年3月31日

3.工程变更及调整

3.1工程变更的范围：包括设计变更、工程量增减、材料代用等

3.2工程变更的程序：由甲方提出变更申请，经双方确认后由乙方组织实施

3.3工程变更的审批：变更申请需经甲方项目经理审核，总经理批准

3.4工程变更的结算：按照变更后的工程量及合同约定的价格进行结算

4.工程进度及工期调整

4.1工程进度款的支付：按照工程进度款的支付节点进行支付

4.2工程进度款的结算：根据实际完成的工程量及合同约定的价格进行结算

4.3工期调整的条件：因不可抗力或甲方原因导致的工期延误

4.4工期调整的程序：由乙方提出工期调整申请，经甲方确认后调整工期

5.工程质量要求及验收

5.1质量标准及要求：按照国家标准、行业规范及甲方要求执行

5.2质量验收的程序：分阶段进行验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收等

5.3质量争议的处理：由双方共同协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼

6.安全生产责任

6.1安全生产责任主体：乙方为安全生产责任主体，甲方配合监督

6.2安全生产管理制度：乙方应建立健全安全生产管理制度，确保安全生产

6.3安全生产责任的追究：对违反安全生产规定的行为，依法进行追究责任

7.付款方式及进度款支付

7.1付款方式：分阶段付款，包括预付款、进度款、结算款等

7.2付款进度及节点：按照工程进度及合同约定的付款节点进行支付

7.3付款条件及手续：按照合同约定的付款条件及手续办理支付手续

8.争议解决方式

8.1争议解决原则：遵循公平、公正、合理、及时的原则

8.2.1仲裁：提交仲裁委员会仲裁

8.2.2诉讼：依法向人民法院提起诉讼

8.3争议解决的时效：自争议发生之日起一年内提出解决请求

9.违约责任及处理

9.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程

9.1.2乙方工程质量不符合合同约定

9.1.3甲方未按合同约定支付款项

9.1.4双方约定的其他违约行为

9.1.5违约行为的认定由双方协商确定

9.2违约责任及赔偿：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付