安装工程施工劳务分包合同书(2024版).docxVIP

安装工程施工劳务分包合同书(2024版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程进度及工期

3.1工程进度安排

3.2工期要求

4.工程质量要求及验收标准

4.1质量要求

4.2验收标准

5.工程施工图纸及资料

5.1施工图纸

5.2施工资料

6.材料供应及使用

6.1材料供应责任

6.2材料质量要求

6.3材料验收

7.工程款支付方式及期限

7.1预付款

7.2进度款

7.3结算款

7.4逾期付款违约金

8.施工安全管理及责任

8.1施工安全管理要求

8.2施工安全责任

9.环境保护及文明施工

9.1环境保护要求

9.2文明施工要求

10.合同变更及终止

10.1合同变更

10.2合同终止

11.违约责任

11.1违约责任条款

11.2违约金计算方式

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效及解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

14.合同附件及补充条款

14.1合同附件

14.2补充条款

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：

1.1.4分包方联系电话：

1.1.5分包方开户银行及账号：

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：

1.2.4总包方联系电话：

1.2.5总包方开户银行及账号：

2.工程概况

2.1工程名称：安装工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：建筑面积平方米，涉及个房间

2.4工程内容：电气安装、管道安装、通风空调安装等

3.工程进度及工期

3.1工程进度安排：按工程量分阶段进行，具体进度安排见附件一

3.2工期要求：总工期为个月，自合同签订之日起计算

4.工程质量要求及验收标准

4.1质量要求：按照国家相关施工质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

4.2验收标准：按国家及行业标准进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工

5.工程施工图纸及资料

5.1施工图纸：由总包方提供，分包方应严格按照图纸进行施工

5.2施工资料：包括施工记录、隐蔽工程验收记录、材料检验报告等，由分包方负责整理归档

6.材料供应及使用

6.1材料供应责任：由分包方负责材料的采购、运输及进场验收

6.2材料质量要求：所有材料必须符合国家及行业相关标准，并由分包方负责检验

6.3材料验收：分包方应在材料进场后及时进行验收，并填写验收记录

7.工程款支付方式及期限

7.1预付款：合同签订后个工作日内支付，金额为合同总额的%

7.2进度款：按工程进度分阶段支付，每个阶段支付比例为%，支付期限为每个阶段完成后个工作日内

7.3结算款：工程竣工验收合格后个工作日内支付，金额为合同总额的%

7.4逾期付款违约金：逾期支付工程款，按每日千分之X支付违约金

8.施工安全管理及责任

8.1施工安全管理要求：分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全

8.2施工安全责任：分包方对施工现场的安全负全面责任，包括但不限于人员安全、设备安全、消防安全等

9.环境保护及文明施工

9.1环境保护要求：分包方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的污染，保护施工现场周围的环境质量

9.2文明施工要求：分包方应保持施工现场的整洁，遵守施工现场的规章制度，确保施工活动不影响周边居民的生活

10.合同变更及终止

10.1合同变更：如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议

10.2合同终止：合同在任何一方违约的情况下均可终止，违约方应承担相应的违约责任

11.违约责任

11.1违约责任条款：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

11.2违约金计算方式：违约金按合同金额的一定比例计算，具体比例由双方在合同中约定

12.争议解决

12.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院起诉

12.2争议解决机构：仲裁机构为仲裁委员会，或双方协商确定的其他仲裁机构

13.合同生效及解除

13.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效

13.2.1违约方未能在规定期限内纠正违约行为

13.2.2因不可抗力导致合同无法履行

13.2.3双方协商一致解除合同