建设工程施工合同担保协议(2024版).docxVIP

建设工程施工合同担保协议(2024版)

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间及地点

1.3合同签订目的

2.担保方式及条件

2.1担保方式选择

2.2担保范围及金额

2.3担保期限

2.4担保费用及支付方式

3.施工合同主要内容

3.1施工项目概况

3.2施工工期

3.3施工质量标准

3.4施工安全要求

3.5施工进度款支付方式

4.担保责任及义务

4.1担保人责任

4.2担保人义务

4.3担保人权利

5.违约责任

5.1违约情形

5.2违约责任承担

5.3违约赔偿方式

6.合同解除

6.1合同解除条件

6.2合同解除程序

6.3合同解除后的处理

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决程序

8.合同生效

8.1合同生效条件

8.2合同生效时间

9.合同变更

9.1合同变更条件

9.2合同变更程序

9.3合同变更后的处理

10.合同终止

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

10.3合同终止后的处理

11.合同附件

11.1合同附件清单

11.2合同附件内容

12.合同附件变更

12.1合同附件变更条件

12.2合同附件变更程序

12.3合同附件变更后的处理

13.合同解除及终止后的处理

13.1合同解除后的处理

13.2合同终止后的处理

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2合同附件效力

14.3合同签订及履行过程中的其他事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

本合同双方当事人为：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。

甲方名称：_________________________

甲方地址：_________________________

甲方法定代表人：____________________

乙方名称：_________________________

乙方地址：_________________________

乙方法定代表人：____________________

1.2合同订立时间及地点

本合同于____年____月____日，在____地点订立。

1.3合同签订目的

本合同签订的目的是为了明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量和安全，按期完成工程，实现合同目的。

2.担保方式及条件

2.1担保方式选择

本合同采用银行保函作为担保方式。

2.2担保范围及金额

担保范围为施工合同约定的全部内容，担保金额为人民币____元。

2.3担保期限

担保期限自合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日起____个月。

2.4担保费用及支付方式

担保费用按银行保函实际支付金额的____%计算，由乙方在合同签订前一次性支付。

3.施工合同主要内容

3.1施工项目概况

施工项目名称：_________________________

施工地点：_________________________

施工内容：_________________________

3.2施工工期

施工工期为____个月，自合同签订之日起计算。

3.3施工质量标准

施工质量标准应符合国家现行质量标准及设计文件要求。

3.4施工安全要求

施工过程中，乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

3.5施工进度款支付方式

施工进度款按工程进度分期支付，具体支付比例及时间节点由双方协商确定。

4.担保责任及义务

4.1担保人责任

在担保期限内，如因乙方违约导致甲方遭受损失，担保人应承担相应的赔偿责任。

4.2担保人义务

担保人应按照合同约定，在担保期限内履行担保义务，确保甲方权益。

4.3担保人权利

担保人在担保期限内，有权对乙方进行监督，确保乙方履行合同约定的义务。

5.违约责任

5.1违约情形

（1）乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准；

（2）乙方未按合同约定支付工程进度款；

（3）乙方违反安全生产规定，导致事故发生；

（4）乙方违反合同约定，造成甲方损失的其他情形。

5.2违约责任承担

乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

5.3违约赔偿方式

违约赔偿方式包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、精神损害赔偿等。

6.争议解决

6.1争议解决方式

本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。

6.2争议解决机构

争议解决机构为____仲裁委员会。

6.3争议解决程序

争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》执行。

8.合同生效

8.1合同生效条件

本合同自双方签字（