铁路建设工程施工合同条件通用6篇.docx

铁路建设工程施工合同条件通用6篇

篇1

合同协议书

本协议书由________（以下简称“发包人”）与________（以下简称“承包人”）依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，为明确双方的权利和义务，就发包人将其铁路建设项目发包给承包人一事达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________铁路建设工程

2.工程地点：________

3.工程内容：________铁路建设工程的施工，包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等工程的施工。

4.承包范围：详见附件一《承包范围及工程量清单》。

二、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起计算，具体开工时间以发包人书面通知为准。

2.竣工日期：自开工日期起算，工期为________日历天。

3.延期开工：如遇不可抗力或发包人原因，承包人有权延期开工，但需提前书面通知发包人。

4.工期顺延：在施工过程中，如遇设计变更、工程量增加等发包人原因，工期相应顺延。

三、工程质量

1.质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准，确保一次性验收合格。

2.材料检验：所有进场材料需经发包人、监理单位及承包人共同检验合格后方可使用。

3.隐蔽工程验收：隐蔽工程在覆盖前，需经发包人、监理单位及承包人共同验收合格后方可进行下一道工序。

4.竣工验收：工程竣工后，承包人需提交完整的竣工资料，并配合发包人进行竣工验收。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：工程总造价为人民币________元（大写：________），具体单价及工程量详见附件一《承包范围及工程量清单》。

2.支付方式：

-预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的________%作为预付款。

-进度款：承包人按照发包人审核通过的施工进度计划，每月向发包人提交已完成工程量的报告，发包人审核确认后支付相应进度款。

-竣工款：工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的________%。

-质保金：合同总价的________%作为质保金，自竣工验收之日起计算，满一年后支付。

3.发票及税务：承包人需开具正式税务发票，税率为________%。

五、双方权利和义务

1.发包人权利和义务：

-提供施工图纸及技术要求；

-负责施工过程中的设计变更和工程量增减；

-按合同约定支付工程款；

-协助承包人解决施工过程中的问题。

2.承包人权利和义务：

-按照施工图纸和技术要求进行施工；

-确保施工质量符合国家及行业标准；

-按合同约定完成施工任务；

-负责施工过程中的人身及设备安全。

六、违约责任

1.发包人违约责任：如发包人未按合同约定支付工程款，需承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。

2.承包人违约责任：如承包人未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合标准，需承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。

3.双方协商解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同不能履行，双方均不承担违约责任。但需及时通知对方，并积极采取措施减少损失。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并支付完毕所有款项后终止。

3.合同修改与补充：本合同的修改和补充必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后方可生效。

4.法律适用：本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

5.联系方式及送达地址：双方在履行合同过程中所有的通知、文件均以书面形式送达，具体送达地址详见附件二《联系方式及送达地址》。

6.附表及附件：本合同的附表及附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，具体内容详见附件

篇2

第一章合同条件

1.工程名称：铁路建设工程

2.工程地点：中国境内

3.工程内容：铁路建设工程的实施，包括设计、采购、施工等全流程工作。

4.工程期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止。具体日期根据建设单位和施工单位协商确定。

5.工程价款：根据工程内容、工程量及合同其他条款确定。具体金额及支付方式详见合同条