2024建设部建设工程合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（承包方）：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程的需要，同意由乙方进行施工，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程总价：____________________

第二条合同工期

本工程的合同工期为____个月，自工程开工之日起算。

第三条质量标准

本工程的质量标准为____。

第四条合同价款及支付方式

4.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

4.2甲方支付工程进度款的比例为____%，按工程进度分次支付。

4.3支付方式：____。

第五条违约责任

5.1甲方逾期支付工程进度款的，应按逾期部分工程价款的____%向乙方支付逾期利息。

5.2乙方逾期交付工程的，应按逾期交付部分工程价款的____%向甲方支付逾期利息。

5.3双方因违反本合同而给对方造成的损失，应按实际损失的____%向对方支付违约金。

第六条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，应提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。

解决办法：双方应在合同中明确声明遵守法律法规，并在履行合同过程中确保符合相关法律规定。

2.合同中的词语定义和解释应明确，避免歧义。

解决办法：对于重要词语，应在合同中予以明确定义，避免使用模糊不清的表述。

3.合同中的工程质量和标准应符合国家相关标准和规范。

解决办法：双方应在合同中明确约定符合的国家标准和规范，并在施工过程中严格按照标准进行。

4.合同中的价款支付方式和时间应明确，确保双方的权益。

解决办法：双方应在合同中明确约定支付方式、时间和比例，并按照约定履行。

5.合同中的违约责任应明确，确保双方的权益。

解决办法：双方应在合同中明确约定违约责任，包括违约金的比例和支付方式。

6.合同中的争议解决方式应明确，确保合同的顺利履行。

解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼等。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人进行工程建设的一方。

解释：发包方是工程建设的主体，负责投资、组织和管理工程建设。

2.承包方（乙方）：指接受发包方委托进行工程建设的一方。

解释：承包方是工程建设的执行者，负责施工、交付和使用。

3.工程价款：指承包方按照合同约定完成的工程量，应得的报酬。

解释：工程价款是承包方施工的报酬，根据工程量和质量进行计算。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

解释：违约金是违约方因为违约行为而需要支付给守约方的经济赔偿。

5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交给仲裁机构进行裁决的一种解决方式。

解释：仲裁是一种非诉讼的争议解决方式，由双方选定的仲裁机构进行裁决，裁决结果具有法律效力。

6.诉讼：指合同双方通过法院解决合同争议的一种方式。

解释：诉讼是一种通过法院进行的争议解决方式，双方将争议提交给法院，由法院依法进行审理和判决。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。

2.适用于发包方和承包方为中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人的情况。

3.适用于工程规模、工程内容、工程质量标准等符合本合同约定的情况。

补充条款：

1.工程变更条款：约定工程变更时双方的权利和义务，包括工程量的增减、工程进度的调整等。

2.工程延期条款：约定工程延期时双方的权利和义务，包括延期原因、延期时间、延期期间的费用等。

3.不可抗力条款：约定不可抗力事件发生时双方的权利和义务，包括不可抗力事件的认定、影响范围、责任分配等。

4.必威体育官网网址条款：约定合同双方在合同履行过程中所涉及的必威体育官网网址信息的内容、必威体育官网网址期限、泄露后的责任等。

5.知识