2024建筑安装工程承包合同（煤矿）.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

1.业主为进行煤矿建设，需要进行相应的建筑安装工程；

2.承包商具备进行该工程所需的资质和技术能力；

3.双方本着平等互利的原则，愿意签订本合同。

现双方达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本合同的建筑安装工程包括但不限于：矿井井筒、巷道、硐室、通风系统、排水系统、供电系统、提升系统、运输系统等工程。

1.2工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。

第二条工程进度

2.1工程计划开工日期：____年__月__日。

2.2工程计划竣工日期：____年__月__日。

2.3承包商应按照业主提供的设计图纸和施工方案，确保工程按时完工。

第三条工程价款

3.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

3.2业主分期支付工程价款，具体支付方式如下：

（1）工程开工前，业主支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；

（3）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，工程保修期满后支付。

3.3承包商应按照合同约定的时间和方式，向业主提供合法有效的发票。

第四条工程质量及保修

4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，业主有权组织验收。验收合格的，予以交付使用；验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。

4.3工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，承包商应对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应的维修费用。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

5.2承包商如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

签订日期：____年__月__日。

注意事项及解决办法：

1.合同的履行地点和履行方式：确保双方明确合同的履行地点和履行方式，避免因履行地点和方式不明确导致的纠纷。解决办法是双方在合同中明确约定具体的履行地点和履行方式。

2.工程质量标准：确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。解决办法是双方在合同中明确约定工程质量标准，并按照约定进行验收。

3.工程进度和工期延误：确保工程按计划进行，避免工期延误。解决办法是双方约定明确的工程进度计划，并约定工期延误的违约责任。

4.工程价款的支付：确保双方明确工程价款的支付方式和时间。解决办法是双方在合同中约定详细的支付方式和时间。

5.违约责任：确保双方明确违约责任和相关解决办法。解决办法是双方在合同中约定明确的违约责任及解决办法。

6.争议解决：确保双方明确争议解决的途径和方法。解决办法是双方在合同中约定具体的争议解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼等。

法律名词及名词解释：

1.甲方（业主）：指合同中承担发包义务的一方，负责委托他人完成特定的工程或任务。

2.乙方（承包商）：指合同中承担承包义务的一方，负责按照合同约定完成工程或任务。

3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。

4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求的状态。

5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的计划完成时间。

6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

7.争议解决：指解决合同双方在履行合同过程中发生的争议的途径和方法。

8.友好协商：指合同双方通过相互沟通、协商，达成一致意见的方式解决争议。

9.仲裁：指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的方式解决争议。

10.诉讼：指合同双方将争议提交给人民法院进行审理和判决的方式解决争议。

应用场合：

1.煤矿建设中的建筑安装工程承包。

2.适用于其他建筑安装工程承包合同，如工业和民用建筑项目的电气、管道、通风、装饰等工程。

补充条款：

1.安全防护措施：双方应遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。双方应制定并执行详细的安全防护措施，防止安全事故的发生。如发生安全事故，应立即启动应急预案，并按法定程序进