客栈软装设计与施工合同.docx

客栈软装设计与施工合同

合同目录

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同标的

1.3合同签订地点和日期

第二章设计与施工要求

2.1设计内容

2.2施工内容

2.3设计与施工标准

2.4材料要求

第三章合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3付款方式

3.4发票开具

第四章设计与施工期限

4.1设计期限

4.2施工期限

4.3延期条款

第五章质量保证

5.1设计质量

5.2施工质量

5.3质保期限

第六章合同的履行

6.1设计阶段的履行

6.2施工阶段的履行

6.3验收与交付

第七章违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任

7.3损失赔偿

第八章争议解决

8.1争议解决方式

8.2管辖法院

第九章合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十章必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

第十一章合同的转让

11.1合同转让

11.2转让条件

第十二章法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

第十三章其他条款

13.1合同的生效

13.2合同的终止

13.3附则

第十四章附件

14.1设计方案

14.2施工图纸

14.3材料清单

14.4费用明细表

14.5其他文件

合同编号：客栈软装设计与施工合同

第一章总则

1.1合同主体

甲方：（甲方全称）

乙方：（乙方全称）

1.2合同标的

本合同标的是指甲方委托乙方进行客栈软装设计与施工的服务。

1.3合同签订地点和日期

本合同于（签订日期）在（签订地点）签订。

第二章设计与施工要求

2.1设计内容

乙方应根据甲方的需求进行客栈软装设计，包括（设计内容列表）。

2.2施工内容

乙方应按照设计方案进行客栈软装施工，包括（施工内容列表）。

2.3设计与施工标准

乙方应按照（标准名称）进行设计与施工，确保质量符合标准要求。

2.4材料要求

乙方应使用（材料名称）等材料进行施工，材料质量应符合相关标准。

第三章合同价格

3.1合同总价

本合同的总价为（合同总价），币种为（币种）。

3.2价格调整

合同价格在（调整条件）下可以进行调整。

3.3付款方式

甲方应按照（付款方式）进行付款。

3.4发票开具

乙方应向甲方提供合法的发票。

第四章设计与施工期限

4.1设计期限

乙方的设计期限为（设计期限）。

4.2施工期限

乙方的施工期限为（施工期限）。

4.3延期条款

如乙方因特殊情况无法在规定期限内完成设计与施工，可提前向甲方申请延期。

第五章质量保证

5.1设计质量

乙方应保证设计方案的质量，确保满足甲方的需求。

5.2施工质量

乙方应保证施工质量，确保满足设计方案和甲方需求。

5.3质保期限

乙方向甲方提供的软装设计与施工服务质保期限为（质保期限）。

第六章合同的履行

6.1设计阶段的履行

乙方应按照约定进行设计，并按时提交设计成果。

6.2施工阶段的履行

乙方应按照设计方案进行施工，并按时完成施工。

6.3验收与交付

甲方应在施工完成后对乙方的工作进行验收，确认无误后进行交付。

第八章争议解决

8.1争议解决方式

如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2管辖法院

本合同争议的管辖法院为（法院名称）。

第九章合同的变更与解除

9.1合同变更

合同的变更需双方协商一致，并书面确认。

9.2合同解除

合同的解除需双方协商一致，并书面确认。

第十章必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以必威体育官网网址。

10.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为（必威体育官网网址期限），自合同解除或终止之日起计算。

第十一章合同的转让

11.1合同转让

未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。

11.2转让条件

合同转让的条件为（转让条件）。

第十二章法律适用与争议解决

12.1法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用（法律名称）。

12.2争议解决

如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三章其他条款

13.1合同的生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2合同的终止

本合同在（终止条件）时终止。

13.3附则

本合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

第十四章附件

14.1设计方案

14.2施工图纸

14.3材料清单

14.4费用明细表

14.5其他文件

甲方：（签字）

乙方：（签字）

签订日期：（签字日期）

签订地点：（签字地点）

多方为主导时的，附件条款及说明