精品短期承包合同模板5篇.docx

精品短期承包合同模板5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方将特定工程发包给乙方进行短期承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责采购和租赁工程施工所需的全部材料和设备，并承担相应的费用。

2.乙方负责施工过程中的全部劳务费用，包括工人工资、社保费用等。

3.乙方负责施工质量的监督和检查，确保工程质量符合相关标准。

4.乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程的安全。

三、合同工期

本工程的合同工期为XX天，自甲方发出开工通知之日起算。乙方应在合同工期内完成全部工程施工任务。如因甲方原因或不可抗力因素导致工程停工或延期，双方应协商确定新的合同工期。

四、付款方式

1.甲方在合同签订后XX天内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.乙方按照工程施工进度向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后XX天内完成审核并支付相应款项。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付工程尾款，尾款金额为工程总造价的XX%。

五、质量保证

乙方应确保工程施工质量符合相关标准，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工或修复，并承担相应的费用。同时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、安全保证

乙方应确保施工过程中的安全管理工作得到有效执行，确保施工过程的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和费用。同时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.甲方如未按时支付工程进度款或尾款，每逾期一天，应向乙方支付违约金XX元。逾期超过XX天，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成工程施工任务或施工质量不合格，每逾期一天或每出现一次质量问题，应向甲方支付违约金XX元。逾期超过XX天或质量问题严重到无法修复的地步，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

八、争议解决方式

1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，确保诉讼活动的合法性和公正性。同时，双方应积极协助法院进行调解或判决，确保纠纷得到妥善解决。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。如因争议导致本合同无法继续履行或需要中止履行的，双方应协商确定中止履行的时间和条件，并在争议解决后恢复履行本合同。

3.双方同意在本合同履行过程中严格遵守相关法律法规的规定，确保施工活动的合法性和合规性。如一方违反相关法律法规的规定导致纠纷或争议的发生，该方应承担相应的法律责任和后果。同时，双方应积极配合相关部门进行监管和调查工作，确保施工活动的顺利进行和社会稳定。

4.在争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由败诉方承担。如双方都有责任或无法确定责任归属时，双方应协商确定费用的分摊方式。在争议解决后，双方应及时履行判决或调解协议所确定的内容并承担相应的义务和责任。

5.双方同意在本合同履行过程中加强沟通与协作，共同预防和解决可能存在的问题和纠纷。在发现争议或问题时应及时向对方反馈并寻求解决方案或途径；在协商无果的情况下再寻求法律途径解决争议或问题；在争议解决后积极总结经验教训并改进自身工作以防范类似问题再次发生；在需要相互支持时提供必要的协助和配合以共同应对挑战和困难等情形发生；最终目标是实现共赢并促进双方长期发展与合作！

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

鉴于甲方需要完成[项目名称]项目，乙方具备相关的专业知识和经验，甲方决定聘请乙方承担该项目的短期承包工作。为明确双方的权利和义务，特制定以下合同协议：

一、承包项目名称及内容

1.项目名称：[项目名称]

2.项目内容：