2024建设工程施工合同中的“实际施工人”.docxVIP

2024建设工程施工合同中的“实际施工人”.docx

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

?合同编号:__________

甲方(发包方):

地址:

联系电话:

乙方(承包方):

地址:

联系电话:

鉴于甲方为建设工程的需要,同意由乙方负责施工,双方经协商,特订立本合同,共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称:__________

1.2工程地点:__________

1.3工程内容:__________

1.4工程规模:__________

1.5工程总投资:__________

第二条施工期限

本工程自双方签订合同之日起,至工程竣工交付使用之日止,工期为____个月。

第三条工程质量

乙方应严格按照国家现行施工规范、标准、规程进行施工,确保工程质量达到____等级标准。

第四条工程造价

4.1本工程的工程造价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

4.2乙方在施工过程中,应严格控制工程成本,确保工程造价不超出预算。

第五条付款方式

5.1本工程付款分为三个阶段,具体付款比例和时间如下:

第一阶段:工程进度达到____%,付款比例为____%;

第二阶段:工程进度达到____%,付款比例为____%;

第三阶段:工程竣工并经验收合格后,付款比例为____%。

5.2付款方式为银行转账。

第六条违约责任

6.1乙方如未能按期完成工程,应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×日利率×逾期天数。

6.2甲方如未能按约定时间付款,应按逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付付款金额×日利率×逾期天数。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工交付使用之日止。

甲方(发包方):

乙方(承包方):

签订日期:____年____月____日

注意事项及解决办法:

1.工程变更:如遇设计变更、工程量增减等情形,应及时办理变更手续,并按照约定调整工程造价和工期。

解决办法:双方协商一致后,签订变更协议,作为本合同的附件。

2.工程质量问题:如发现工程质量问题,应及时予以修复,确保工程质量达到约定的标准。

解决办法:乙方负责修复,并承担修复费用。如因甲方原因导致质量问题,甲方负责承担修复费用。

3.付款问题:如甲方逾期付款,乙方有权按照约定追究甲方违约责任。

解决办法:甲方按照约定支付逾期付款金额及违约金。

4.工期延误:如乙方未能按期完成工程,甲方有权按照约定追究乙方违约责任。

解决办法:乙方按照约定支付违约金,并采取措施加快施工进度。

5.争议解决:如发生合同争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法:双方按照约定提交争议解决机构进行调解或仲裁,如调解、仲裁不成,再向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释:

1.发包方:指委托乙方进行工程建设的单位或个人。

2.承包方:指承担工程建设的单位或个人。

3.工程造价:指完成工程所需的总费用,包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。

4.工期:指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付使用的时间。

5.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的违约损失赔偿金。

6.工程质量:指工程满足使用目的的各种性能指标,包括结构安全、使用功能、耐久性能等。

7.争议解决:指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同履行过程中发生的争议。

8.合同附件:指为本合同补充或具体化的文件,包括但不限于技术文件、图纸、变更协议等。

应用场合:

1.建筑工程:适用于各类房屋建筑、土木工程、基础设施建设等施工合同。

2.装饰装修:适用于住宅、商业、办公等各类场所的室内外装饰装修工程。

3.安装工程:适用于机电设备安装、管道安装、智能化系统安装等工程。

4.园林绿化:适用于公园、广场、庭院等各类绿化工程。

5.道路工程:适用于公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设。

补充条款:

1.工程变更:如遇设计变更、工程量增减等情形,应及时办理变更手续,并按照约定调整工程造价和工期。

2.工程质量保修:乙方应在工程竣工后一定期限内,对工程质量进行保修,并承担保修费用。

3.安全生产:乙方应严格按照国家安全生产法规,确保工程施工过程中的安全生产。

4.环境保护:乙方应遵守国家环境保护法规,确保工程施工过程中的环境保护。

5.知识产权保护:乙方应确保施工过程中不侵犯他人的知识产权。

附件列表:

1.工程图纸:包括工程平面图、立面图、剖面图等详细图纸。

2.技术文件:包括施工方案、施工工艺、材料要求等。

3.工程量清单:详细列出工程项目的名称、

文档评论(0)

176****1418 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档