2024大棚建设工程合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方委托乙方进行大棚建设工程，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同，共同遵照执行：

第一条工程内容

1.1乙方根据甲方的委托，负责大棚建设工程的设计、施工及验收等工作。

1.2工程包括但不限于：大棚结构建设、配套设施安装、土地平整、排水系统施工等。

第二条工程质量

2.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算。

第三条工程进度

3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。

3.2甲方应按照合同约定提供施工条件，确保工程顺利推进。

第四条工程费用

4.1乙方向甲方提供的工程报价为：____元（大写：____________________元整）。

4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付工程款项。

第五条付款方式

5.1甲方支付工程款项分三次，具体如下：

（1）合同签订后7天内，支付工程总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；

（3）工程验收合格后，支付工程总价的40%。

5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按合同约定时间支付。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2若乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期部分工程总价每日支付千分之二的逾期违约金。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________________

乙方（盖章）：______________________

签订日期：______________________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保合同内容合法、合规。

解决办法：双方应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律、法规，必要时可寻求专业法律意见。

2.双方应保证提供的合同信息真实、准确、完整。

解决办法：双方在签订合同前应进行必要的尽职调查，确保所提供信息的真实性。

3.合同金额、工程进度、付款方式等关键条款需双方明确约定，确保合同履行过程中的权益保障。

解决办法：明确约定合同关键条款，并通过附件、补充协议等形式具体化，以减少履行过程中的纠纷。

4.双方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况导致工期延误，应及时沟通，采取措施减少损失。

解决办法：双方应设立沟通机制，及时协商处理工期延误等问题。

5.工程质量应符合国家和行业相关标准、规范，双方应共同参与工程验收，确保工程质量。

解决办法：明确工程验收标准和程序，双方共同进行验收，如有质量问题，应按照约定及时整改。

6.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担合同义务，委托乙方进行工程的一方。

2.乙方：指履行合同义务，负责工程设计、施工及验收的一方。

3.工程内容：指合同中约定的乙方应完成的工程范围和内容。

4.工程质量：指工程满足规定要求的标准和特性，包括结构安全、使用功能、外观等方面。

5.工程进度：指工程按照约定工期顺利进行的情况。

6.工程款项：指甲方按照合同约定支付给乙方的工程费用。

7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

8.争议解决：指合同履行过程中发生的争议，通过友好协商、调解或法律途径等方式解决的过程。

应用场合：

1.大棚建设工程的委托方（甲方）与承包方（乙方）之间的合同签订。

2.适用于各类大棚建设工程项目，包括但不限于农业种植、科研试验、观光农业等。

3.适用于合同双方为法人或其他组织的情况。

补充条款：

1.工程变更：如因设计或施工需要变更工程内容、规模、标准等，双方应签订变更协议，明确变更内容、费用及工期等。

2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，根据情况部分或全部免除责任。

3.工程保险：建议甲方为工程购买适当的保险，以降低风险。

4.知识产权：工程设计、技术等成果的知识产权归属按照双方约定处理。

5.环境保护：乙方应遵守相关环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。

附件列表：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.工程预算书