价合同格式范本8篇.docxVIP

价合同格式范本8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程项目发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX元

二、工期及进度要求

1.工期：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，工期共计XX天。

2.进度要求：乙方应根据甲方提供的进度计划表，按时完成每个阶段的施工任务。甲方有权对进度进行调整，乙方应积极配合。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。乙方应及时整改并重新提交验收申请。

3.竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、试验报告等材料。甲方应在收到材料后XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

四、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。预付款在竣工验收合格后抵作工程尾款。

2.乙方应按季度向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内支付进度款。进度款支付至工程总造价的XX%时停止支付，剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式发票。因乙方原因导致的发票遗失或损坏，乙方应负责补办。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按时支付款项或未按时提供必要支持，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

3.双方应共同遵守合同条款，如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同义务，待法院判决生效后再继续履行。判决生效后，双方应积极配合执行判决结果。

3.如因乙方原因导致合同无法继续履行或无法按时竣工，乙方应在甲方发出书面通知后XX个工作日内返还甲方已支付的全部款项，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

2.合同终止：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致等原因导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应在甲方发出书面通知后XX个工作日内返还甲方已支付的全部款项，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。

3.合同变更：在本合同履行过程中，如需对合同内容进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议生效后与原合同具有同等法律效力。

4.合同解除：在本合同履行过程中，如一方有严重违约行为导致合同无法按时履行或无法实现合同目的时另一方有权单方解除合同。合同解除后乙方应在甲方发出书面通知后XX个工作日内返还甲方已支付的全部款项并赔偿由此给甲方造成的实际损失。同时甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。

5.合同终止或解除后乙方应积极配合甲方进行善后处理工作包括但不限于清理现场、移交相关资料等义务直至竣工验收合格为止；否则视为违约行为并承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

甲方（需方）：_________

乙方（供方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购相关产品或服务，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方向乙方采购的产品或服务的具体名称、规格型号、数量、质量要求等详见合同附件。

二、价格及支付方式

1.甲方向乙方采购的产品或服务的单价及总金额详见合同附件。

2.甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体的支付方式及时间详见合同附件。

三、交货及验收

1.乙方应按照合同约定向甲方交付产品或提供服务。具体的交货地点、交货时间等详见合同附件。

2.甲方应在收到产品或服务后进行验收，并签署验收报告。具体的验收标准、验收时间等详见合同附件。

四、违约责任