2018建设工程上诉状怎么写.pdfVIP

2018建设工程上诉状怎么写

在承包工地的过程当中，我们一定要注意工地使用物品的质量

以及员工之间的和谐问题，工地是一个人们活动极其频繁的地区，容

易发生矛盾，接下来和一起学习一下，2018上诉状怎么写？希望对

你的问题能够有所帮助。

一、2018建设工程上诉状怎么写

单位：(全称)：______市______县______建筑公司

企业性质：

经营范围：工业与民用建筑、

1

流动资金：X万元

何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局

批准

地址：______县______乡______电话：______________________

开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________

姓名：_________职务：_________

被告单位(全称)：______

地址：________市_______-______路________号

2

事由：建筑安装工程承包合同

事实和理由：

______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司

(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称

甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍

楼两幢。承包方式是议标形式，也工包材料。承包额为X元。开工

日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月

______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因

工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月

______日乙方才正式开工。在长达X之内，由于甲方的原因，造成乙

方开进工地的X余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方

经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费，但尚有X

元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于______年______月______日，

3

乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程

于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童

监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定

这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，

但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。

从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多

次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项

零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠

乙方工程款，致使乙方工人长期不能支付，被迫于______年______月

底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。

开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资

料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付

原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期

施工的全部零建工程的结算。

4

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定

的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《通

时》第一百零六条规定：公民、违反合同或者不履行其他义务的，

应当承担。《经济》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承

包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规

定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因

此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款

办法或工程价款结算办法的有关规定处理。

请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元；

(二)结算零建工程款：X元减去甲方