某高速公路路基工程劳务分包合同6篇.docx

某高速公路路基工程劳务分包合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方名称]

承包方（简称乙方）：[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.乙方应根据甲方要求的工期，制定施工方案，并严格按照方案组织施工。

2.如遇下列情况，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可相应顺延工期：

（1）因不可抗力导致工程中断；

（2）设计变更或工程量增加；

（3）其他非乙方原因造成工程延误。

三、质量与检验

1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出并要求乙方整改。

3.工程完成后，乙方应按规定进行自检，并书面通知甲方组织验收。甲方应在接到通知后及时进行验收。

四、付款与结算

1.甲方应根据合同约定及实际工程量向乙方支付劳务费用。具体支付方式和时间如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。

（2）进度款：工程进行过程中，甲方应根据实际工程量向乙方支付进度款。具体支付比例和方式由双方协商确定。

（3）结算款：工程完成后，乙方应向甲方提交结算报告。甲方应在接到报告后及时进行审核并支付结算款。

2.乙方在收到款项后，应及时向甲方出具合法有效的发票。如因乙方原因未能及时提供发票，导致甲方无法按时支付款项的，责任由乙方承担。

3.如有其他费用需要支付，双方应另行协商确定支付方式和时间。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中，如因自身原因未能按照合同约定完成施工任务或未达到预期质量标准的，应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿甲方因此造成的损失、支付违约金等。

2.甲方如未能按照合同约定向乙方支付劳务费用或未能及时提供必要支持导致工程延误的，也应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：赔偿乙方因此造成的损失、支付违约金等。

3.其他违约行为及责任的承担，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。

2.争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜或需要补充完善的，双方应另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼要求解除合同并赔偿损失。

篇2

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本高速公路路基工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________高速公路路基工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：路基工程劳务分包。

4.承包方式：按照施工图纸、技术规范和甲方要求，采用包工包料方式承包。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量目标

1.工程质量必须达到国家现行施工及质量验收规范规定的合格等级。

2.承包人应建立健全质量管理体系，制定质量保证措施，确保工程质量达到合同要求。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据施工图纸、技术规范和甲方要求，按照预算定额和取费标准计算的总金额。具体金额根据甲方审核后的预算书确定。

2.支付方式：承包人应按时向甲方提交已完成的工程量，甲方在收到工程量报告后XX个工作日内审核并支付进度款。竣工结算时，承包人应提交最终结算报告，甲方在收到结算报告后XX个工作日内完成审核并支付结算款。