二零二四年度施工合同：高速公路建设项目.docx

二零二四年度施工合同：高速公路建设项目

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3高速公路建设项目

第二条合同范围及工程内容

2.1工程范围

2.2工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

第四条合同工期

4.1工程开工日期

4.2工程竣工日期

第五条工程质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量检验

第六条合同的履行

6.1承包人责任

6.2发包人责任

第七条变更与调整

7.1合同变更

7.2价格调整

第八条违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

第十条合同的解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除后果

第十一条合同的转让

11.1合同转让条件

11.2合同转让程序

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

第十三条法律适用及争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的生效、变更和终止

14.3附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3高速公路建设项目

第二条合同范围及工程内容

2.1工程范围

乙方应按本合同约定的工程内容，完成项目的施工及相关工作。

2.2工程内容

包括但不限于：路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交通安全设施、环境保护工程等。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价为一亿五千万元人民币（￥150,000,000），具体项目价格详见附件。

3.2价格调整

合同执行过程中，因政策调整、材料价格波动等不可抗力因素导致成本变化的，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。

第四条合同工期

4.1工程开工日期

工程开工日期为合同签订后的三个月内。

4.2工程竣工日期

工程竣工日期为开工日期加上合同约定的工期，即一年零六个月内。

第五条工程质量标准

5.1工程质量要求

乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，保证工程的施工质量。

5.2质量检验

乙方应按合同约定的质量检验程序和标准，对施工过程和工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量满足要求。

第六条合同的履行

6.1承包人责任

乙方应按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

6.2发包人责任

甲方应按合同约定履行发包人的义务，包括提供施工场地、协调相关政府部门、支付合同价款等。

第八条违约责任

8.1违约行为

包括但不限于：未按合同约定的时间、质量、进度完成施工任务；未经甲方同意，乙方擅自变更设计、施工方案；乙方违反法律法规、合同约定，造成工程质量、安全事故等。

8.2违约责任

甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任，包括但不限于：要求乙方支付违约金、赔偿损失、延长工期等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

如有诉讼需求，甲方所在地的人民法院为争议解决机构。

第十条合同的解除

10.1合同解除条件

任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，另一方有权解除合同。

10.2合同解除后果

合同解除后，乙方应立即停止施工，甲方有权要求乙方支付违约金、赔偿损失等。

第十一条合同的转让

11.1合同转让条件

未经甲方同意，乙方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。

11.2合同转让程序

乙方拟转让合同权利、义务的，应提前书面通知甲方，并提交相关资料供甲方审查。甲方同意转让的，按双方协商确定的转让方式进行。

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

12.2必威体育官网网址期限

双方应对必威体育官网网址内容承担必威体育官网网址义务，直至信息公开或合同解除。

第十三条法律适用及争议解决

13.1法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

13.2争议解决

如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十四条其他条款

14.1不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按合同约定的不可抗力条款处理。

14.2合同的生效、变更和终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止应经双方协商一致，并签订书面协议。

14.3附件

本合同附件包括：工程设计文件、施工方案、合同价款明细表等。

第二部分：第三方介入后的修正

15.第三方介入

15.1第三方定义

本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与项目施工、监理、设计、材料供应等环节的自然人、法人或其他组织。

1