农村自建房外包安全协议书5篇.docxVIP

农村自建房外包安全协议书5篇

篇1

甲方（发包人）：[甲方姓名]

乙方（承包人）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村自建房外包给乙方施工达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：房屋建造及附属设施施工

4.工程造价：[工程造价]

二、施工期限

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.总工期：XX天

三、工程质量

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。

2.乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程中的各个环节进行严格控制，确保工程质量稳定可靠。

3.甲方有权对工程质量进行监督，对不合格工程要求乙方返工或整改。

四、安全施工

1.乙方必须严格遵守安全施工的规定，制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。

2.乙方应建立健全的安全管理制度，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

3.乙方应配备必要的安全设施和防护用品，确保施工人员的安全健康。

4.甲方有权对乙方的安全施工进行监督，发现安全隐患及时要求乙方整改。

五、付款及结算方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体支付方式及时间如下：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为尾款。

2.乙方应在工程竣工验收合格后，向甲方提交结算报告和结算资料，甲方在收到结算报告和结算资料后XX个工作日内完成结算审核。

3.结算审核完成后，甲方应及时向乙方支付结算款项。如因甲方原因导致结算款项延迟支付，甲方应向乙方支付相应的利息损失。

六、违约责任

1.甲乙任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%；违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的全部损失。

2.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完全履行，甲乙双方法定代表人应友好协商，共同解决。协商不成的，合同自动解除。因不可抗力因素导致合同解除的，双方均不承担违约责任。

七、争议解决方式

甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院进行审理。判决生效后，双方应认真履行判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利完成。如一方违约导致合同无法按时履行或无法完全履行，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%；违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的全部损失。如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完全履行，甲乙双方法定代表人应友好协商共同解决协商不成的合同自动解除因不可抗力因素导致合同解除的双方均不承担违约责任。在争议解决期间双方应继续履行合同中的其他约定。本合同的修改、补充应以书面形式进行并报双方签字盖章后生效。修改、补充后的合同具有同等法律效力。本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效自工程竣工验收合格结算完成并支付完毕后终止。

篇2

甲方：XX建设单位（以下简称甲方）

乙方：XX施工单位（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信用的基础上，就甲方自建房外包给乙方施工事宜，经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XX农村自建房

2.工程地点：XX村

3.承包范围：本合同承包范围以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。

4.承包方式：本工程采用包工包料方式承包。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

2.达到XX市优质结构工程标准。

四、甲方权利和义务

1.负责办理有关建