水磨石地坪施工合同范本5篇.docxVIP

水磨石地坪施工合同范本5篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：水磨石地坪施工

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：水磨石地坪的施工、养护及保修

4.工程造价：暂定为人民币（大写）_________元整（￥_________元），具体以实际结算为准。

第二条施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

第三条工程质量

1.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

2.如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应负责返工并承担相应费用。

第四条付款与结算

1.甲方应在合同签订后支付乙方部分工程款作为预付款。

2.乙方完成施工后，甲方应进行验收，验收合格后支付剩余工程款。

3.具体付款时间和金额以双方协商为准。

第五条保修与服务

1.乙方应提供一定年限的保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体维修费用以双方协商为准。

第六条违约责任

1.如因甲方原因造成施工延误或工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成施工延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

1.如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.工程竣工验收合格并结算完毕后，合同自动终止。

第九条其他约定事项

1.双方应本着诚实信用的原则履行本合同。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失的，双方应协商解决。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水磨石地坪施工事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保在约定工期内完成施工任务。

2.如遇下列情况，乙方有权顺延工期：

（1）工程量变化较大，需增加施工人员和设备时；

（2）因甲方原因造成停工、窝工或施工缓慢时；

（3）因设计变更或业主原因造成材料供应不足时；

（4）因不可抗力因素（如台风、暴雨等）影响施工时。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。

2.甲方应在施工完成后组织验收，验收标准为施工图纸和技术规范。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格为止。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：_________元。该价款为包工包料价款，包括但不限于材料费、人工费、机械费等全部费用。

2.支付方式：甲方应在签订合同后支付合同价款的50%作为预付款。施工完成后，甲方应在验收合格后支付剩余的50%。

五、违约责任

1.甲方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________