与银皮书对应的施工分包合同7篇.docx

与银皮书对应的施工分包合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所委托的银皮书施工分包事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程要求：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于材料采购、运输、加工、安装等费用。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和工程要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。具体支付方式和时间按照工程进度进行支付。

2.支付方式：银行转账或现金，具体支付方式由甲乙双方协商确定。

四、工期及质量要求

1.工期要求：乙方需在签订合同后尽快安排进场施工，确保工程按时完成。如遇特殊情况需调整工期，需及时与甲方协商。

2.质量要求：乙方需严格按照施工图纸和工程要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。甲方有权对施工质量进行监督检验。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付合同价款或未提供必要的技术支持和资料，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，需承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。如有违反，需承担相应的法律责任。

七、合同生效及终止

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程顺利完成。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤离施工现场，甲方应支付乙方已完成工程的合理费用。

八、其他约定事项

1.乙方在施工中应遵守安全生产、环境保护等法律法规的规定，确保施工安全和环保达标。甲方有权对乙方的安全生产和环境保护工作进行检查监督。

2.乙方在施工中需保护甲方的财产和资料安全，防止丢失或损坏。如有丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。甲方有权对乙方的财产和资料安全进行检查监督。

3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2

施工分包合同

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方承包的银皮书项目中的相关施工工程分包给乙方达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[具体工程内容描述]

4.工程规模：[工程规模描述]

二、合同工期

1.乙方应按照甲方提供的进度计划表执行施工任务，确保按时完成。

2.工期延误时，乙方应及时向甲方报告原因，并征得甲方同意后调整进度计划。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币[金额]元整。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为合同签署后[比例]，工程验收合格后[比例]，余款在保修期满后支付。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应组织自检并提请甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收申请后的[时间]内进行验收。

3.若工程验收不合格，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的损失。

五、保修条款

1.保修期限：工程验收合格后[保修年限]年。

2.保修范围：因乙方施工质量原因造成的损坏和故障。

3.保修责任：乙方应对保修期内出现的工程质量问题进行无偿维修。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担全部责任。

七、其他条款

1.安全施工：乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。