货物承包合同协议书7篇.docx

货物承包合同协议书7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购施工所需的所有材料，并承担施工过程中的所有费用。

2.乙方需按照甲方提供的设计图纸和要求进行施，确保施工质量符合相关标准。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理的建议和要求。

三、工期要求

1.本工程的开工日期为：_________，竣工日期为：_________。

2.乙方需按照约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况需提前告知甲方，以便甲方及时调整计划。

3.因乙方原因造成工期延误的，乙方需承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.本工程需按照《建设工程质量评价标准》进行质量评定。

2.乙方需确保施工质量符合设计图纸和相关标准的要求，并接受甲方的质量监督和检查。

3.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格的，乙方需负责返修并承担相应的费用。

五、付款方式

1.甲方需在合同签订后支付乙方工程总造价的30%作为预付款。

2.当乙方完成工程量过半时，甲方需支付工程总造价的50%作为进度款。

3.当工程竣工验收合格后，甲方需支付工程总造价的20%作为尾款。

4.乙方需提供相应的发票和凭证供甲方进行结算。

六、违约责任

1.甲方需按照约定的工期和金额支付乙方的施工款项，如逾期支付或未足额支付的，需承担相应的违约责任。

2.乙方需按照约定的工期和质量要求完成施工任务，如逾期交付或质量不符合要求的，需承担相应的违约责任。

3.因甲方原因造成工程停工或无法继续施工的，甲方需承担相应的违约责任。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并免除违约责任。

七、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉争议的其他部分。

2.人民法院受理案件后，在作出判决前，双方可自愿达成和解协议，并由人民法院制作调解书结案。判决后，双方应自觉履行人民法院的生效判决。

3.因本合同的履行产生争议时，双方应首先通过友好协商和调解解决争议，在协商和调解不成的情况下，可按照合同约定和法律的规定寻求其他合法途径解决争议。

4.争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉争议的其他部分。在争议解决完毕后，双方应尽快恢复正常的合作关系。

5.争议解决期间所发生的费用由双方各自承担。在争议解决完毕后，双方可协商费用的分摊问题。如协商不成的，由人民法院根据案件的实际情况和判决结果确定费用的分摊比例。

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方需要承包货物，乙方具备承包货物的资质和能力，双方遵循公平、公正、诚实信用的原则，达成如下货物承包合同协议书：

一、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

甲方有权要求乙方按照合同约定承包货物，并保证货物的质量和进度；甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成承包任务。

2.乙方的权利和义务

乙方有权要求甲方按照合同约定支付承包费用，并保证货物的质量和进度；乙方应承担起承包货物的全部责任，确保货物符合甲方要求。

二、货物的质量保证

1.乙方应确保所承包货物的质量符合甲方要求，如存在质量问题，乙方应及时进行修复或更换。

2.甲方应对乙方提供的货物进行验收，确保货物质量符合要求。

三、货物的进度控制

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成货物的生产、运输等任务，如存在进度延误，乙方应及时向甲方说明原因，并采取相应措施予以补救。

2.甲方应对乙方的进度进行监督，确保货物按时完成。

四、费用的支付和结算

1.甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付承包费用。

2.乙方应按照合同约定的结算方式和时间与甲方进行结算，并提供相应的发票和凭证。

五、合同的变更和解除