门窗的安装施工合同范本8篇.docx

门窗的安装施工合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就门窗安装施工事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.门窗规格型号：_________

4.门窗材质：_________

5.门窗颜色：_________

6.门窗安装施工方式：_________

7.门窗安装施工时间：_________

8.门窗安装施工造价：_________

二、技术要求

1.门窗安装施工应严格按照国家有关标准、规范进行，确保工程质量。

2.门窗安装施工前，乙方应做好各项准备工作，确保施工顺利进行。

3.门窗安装施工过程中，乙方应做好安全防护措施，确保施工人员安全。

4.门窗安装施工完成后，乙方应进行质量自检，确保工程质量符合要求。

三、材料设备供应

1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量供应门窗材料设备。

2.乙方应确保所供应的门窗材料设备符合相关标准、规范的要求。

3.如因乙方原因导致材料设备供应不足或质量问题，由此造成的损失由乙方承担。

四、施工工期

1.乙方应按照合同约定，按时完成门窗安装施工任务。

2.如因乙方原因导致施工工期延误，由此造成的损失由乙方承担。

3.如因甲方原因导致施工工期延误，双方应协商确定新的施工工期。

五、质量验收

1.门窗安装施工完成后，乙方应进行质量自检，确保工程质量符合要求。

2.甲方应在收到乙方质量自检报告后，组织相关人员进行质量验收。

3.质量验收应按照国家有关标准、规范进行，确保工程质量符合要求。

4.如质量验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

六、保修服务

1.门窗安装施工完成后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限自工程验收合格之日起计算。

2.在保修期限内，如因乙方原因导致门窗出现质量问题，乙方应负责维修或更换。

3.甲方在保修期限内使用门窗时，应遵守相关使用说明和保养规定，避免人为损坏。

七、违约责任

1.如一方违反合同约定，由此造成的损失由违约方承担。

2.如因乙方原因导致门窗安装施工质量不合格或工期延误，乙方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据违约程度由双方协商确定。

3.如因甲方原因导致门窗安装施工无法按时完成或支付款项不足，甲方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据违约程度由双方协商确定。

八、争议解决

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序的规定。若判决结果与合同约定不符的，应以法院判决为准。同时，双方应积极履行法院判决确定的义务。

篇2

甲方（委托方）：__________

乙方（施工方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方门窗安装工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.承包范围：__________

4.承包方式：__________

二、合同工期

1.合同工期：本工程合同工期为______天，自乙方进场之日起计算。

2.甲方应提前______天，向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

3.乙方应按甲方要求，在收到施工图纸及有关技术资料后______天内，提出材料计划及排产计划。

4.乙方应按甲方要求，在收到材料计划及排产计划后______天内，完成全部施工任务。

三、工程质量

1.本工程质量应达到国家相关标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量。

3.甲方应提供必要的技术支持和监督指导，确保施工质量符合要求。

四、工程价款及结算方式

1.本工程总价款为人民币______元（大写：______）。

2.结算方式：甲方应按乙方完成工程量的______%支付预付款，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。

3.乙方应提供合法有效的结算票据，否则甲方有权拒绝支付。