电网工程承包施工合同8篇.docx

电网工程承包施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包施工乙方的电网工程，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包施工本工程。

2.乙方应自行承担施工所需的全部人力、物力及费用。

3.乙方应按时向甲方交付工程成果，并承担施工过程中的全部风险。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，如质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。

五、付款方式

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

2.乙方完成工程施工并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

3.乙方在收到工程款后，应向甲方出具合法有效的发票。

六、违约责任

1.如因甲方原因造成工程无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成工程无法按时完成或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方在工程施工过程中，如发生安全事故或质量问题，乙方应承担全部责任。

七、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

八、其他约定事项

1.乙方在工程施工过程中，应遵守甲方的规章制度和现场管理规定。

2.乙方应确保施工人员的安全教育培训，并采取相应的安全防护措施。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。协商补充的内容与本合同具有同等法律效力。

5.乙方在合同签订后应向甲方提供详细的施工进度计划和施工方案。

6.甲方有权对乙方的施工进度和施工质量进行定期检查，发现问题及时提出整改要求。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：包工包料

4.工程范围和内容：详细范围和内容见附件一。

第二条合同工期

1.本合同工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

2.如遇下列情况，经甲方确认后，工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成乙方不能按时开工或不能连续施工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而影响进度的；

（3）因甲方代表未能及时审核乙方所提的施工组织设计或施工进度计划而影响开工的；

（4）因甲方原因未能及时供应材料、设备而影响开工的；

（5）因甲方原因造成乙方停工、窝工以及因甲方原因导致乙方重大伤亡事故或严重工程质量事故的。

3.乙方在施工过程中必须确保施工进度，若因乙方原因造成施工工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币XX元整（大写：XX元整）。

2.乙方在签订合同后XX个工作日内向甲方提交预付款保函，甲方在收到预付款保函后XX个工作日内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。预付款保函格式见附件二。

3.乙方需确保每月施工进度达到甲方要求，并每月向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后XX个工作日内向乙方支付进度款。进度款支付比例为已完成合格工程量的XX%。

4.乙方在完成工程竣工验收并交付甲方后，甲方向乙方支付合同总价的XX%作为结算款。结算款支付后，乙方需向甲方提交结算款保函，格式见附件二。

5.乙方在履行合同过程中，如因自身原因造成工期延误或工程质量问题，需