消防工程施工清包工合同书6篇.docxVIP

消防工程施工清包工合同书6篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX消防工程

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：清包工

4.工程范围和内容：报警系统、灭火系统、监控系统等消防设备的采购、安装、调试及验收合格。

第二条乙方承包资格

乙方具备消防设施工程专业承包企业资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力，能够按照甲方要求完成本工程。

第三条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备、材料等准备工作，并立即开工。

2.工程工期为XX天，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第四条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度提交有关技术资料，如材料检验记录、施工记录等。

3.由于乙方施工质量问题导致甲方停工或返修，乙方应承担相应责任。

第五条合同价款及支付方式

1.本工程清包工费用为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。该费用已包含乙方完成本工程所需的人工、设备、材料及其他相关费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同总金额的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX,000,000元）。剩余款项在工程验收合格后一次性支付。

第六条竣工验收及质量保修

1.乙方认为工程具备竣工验收条件后，应提交竣工验收报告以及有关技术资料给甲方。甲方在收到报告后XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。

2.质量保修期为本工程竣工验收合格之日起XX年。在保修期内，乙方应负责维修因施工质量问题导致的损坏或故障。保修期结束后，双方协商签订工程移交协议。

第七条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的XX‰作为违约金。

2.乙方若不能按时完成工程或施工质量达不到合同要求，每逾期一天或每出现一次质量问题，需向甲方支付合同总金额的XX‰作为违约金。同时，甲方有权要求乙方返工或修复质量问题。

3.若因乙方原因导致工程无法按时交付使用，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的XX‰作为违约金。逾期超过XX天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

4.若因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工，每逾期一天或每停工一天，需向乙方支付合同总金额的XX‰作为违约金。同时，甲方应赔偿因此给乙方造成的实际损失。

5.工程质量不符合合同要求时，甲方有权要求乙方停工或返工；造成工期延误时，责任由乙方承担。

6.甲方在竣工验收时提出需要返工的工程内容，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。

7.竣工日期以竣工验收合格并签署竣工验收报告为准；需要返工的工程内容的竣工日期以返工完成并通过验收的日期为准。

8.因不可抗力导致合同无法按时履行时，双方应友好协商解决。若协商不成时，双方均有权解除合同并不承担违约责任。但应赔偿因此给对方造成的实际损失。

9.甲乙双方擅自变更或解除合同时，双方应友好协商解决。若协商不成时双方均有权解除合同并不承担违约责任。但应赔偿因此给对方造成的实际损失。同时承担合同总金额的XX%作为违约金支付给对方。若给对方造成损失时还应赔偿损失费。

10.其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。若双方协商不成时可向合同签订地法院提起诉讼解决纠纷。但应赔偿因此给对方造成的实际损失费和其他合理费用支出（包括律师费、诉讼费、鉴定费、评估费等）。在诉讼期间双方应继续履行合同义务并承担相应责任和义务直至诉讼结束为止；若法院判决解除合同或终止合同时双方应友好协商处理相关事宜并承担相应的责任和费用支出（包括律师费、诉讼费、鉴定费、评估费等）。

篇2

甲方：XXXX（以下简称甲方）

乙方：XXXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程施工事项协商一致，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX消防工程

2.工程地点：XXXX

3.承包范围