钢筋工班组承包合同书6篇.docx

钢筋工班组承包合同书6篇

篇1

发包人（全称）：XXXXXXX，电话：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。

承包人（全称）：XXXXXXX，电话：XXXXXXX，地址：XXXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXXX。

2.工程地点：XXXXXXX。

3.工程内容：钢筋工班组施工承包。

4.工程造价：暂定XXXX元。

二、承包方式及范围

1.承包方式：包工包料。

2.承包范围：施工图纸中所有钢筋翻样、制作、安装、焊接、植筋、预应力钢筋施工等。具体包括：

（1）钢筋翻样、制作、安装；

（2）钢筋焊接；

（3）植筋；

（4）预应力钢筋施工。

三、合同工期

1.钢筋工班组施工总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工至XXXX年XX月XX日结束施工。其中：

（1）基础工程工期为XX天；

（2）主体工程工期为XX天；

（3）装饰工程工期为XX天。

2.如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因发包人原因影响开工；

（2）不可抗力。

四、工程质量及验收标准

1.钢筋工班组施工工程质量应达到合格标准。

2.钢筋安装允许偏差值应满足《混凝土结构工程施工及质量验收规范》GB50204-2024中表10.3.2的规定。其中，受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差为±5mm；同排受力钢筋之间的间距允许偏差为±5mm；上下排钢筋间拉力差在柱中应不大于设计拉力的10%，在梁中应不大于设计拉力的5%；钢筋焊接的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.7倍，焊缝宽度不小于钢筋直径的0.3倍。

3.钢筋安装完成后，应及时进行隐蔽工程验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格的，承包人应按要求进行整改，直至验收合格。

4.钢筋工班组施工完成后，承包人应组织人员进行自检，自检合格后方可向发包人申请竣工验收。发包人在收到承包人的竣工验收申请后，应在7个工作日内组织人员进行竣工验收。验收不合格的，承包人应按要求进行整改，直至验收合格。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：暂定XXXX元。具体金额根据施工图纸及变更签证单结算。

2.支付方式：银行转账。发包人在收到承包人的竣工验收申请并确认合格后，应在30个工作日内向承包人支付合同价款。逾期支付的，发包人应按同期银行贷款利率向承包人支付利息。

六、违约责任

1.发包人违约责任：如发包人未能按时支付合同价款或未能按时提供施工所需材料、设备或场地等，导致承包人无法正常施工或停工的，发包人应承担相应的违约责任，并赔偿承包人的实际损失。

2.承包人违约责任：如承包人未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同约定的标准，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿发包人的实际损失。同时，承包人应在发包人要求的合理期限内进行整改，直至满足合同约定为止。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉诉部分的义务。同时，双方应积极配合法院进行审理工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效后，双方应自觉履行判决结果所确定的义务。如一方不履行判决结果的义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中所产生的费用由违约方承担。

篇2

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为确保工程顺利进行，明确双方权利和义务，经友好协商，就钢筋工班组承包事宜达成如下协议：

一、承包工程概况

1.工程名称：__________________

2.工程地点：__________________

3.承包范围：钢筋工班组的全部工作内容（具体根据工程实际要求）。

二、承包方式

1.本工程采用包工不包料的方式，即乙方负责钢筋工班组的人员组织、施工管理和钢筋加工、安装等工作，材料由甲方负责供应。

2.乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保施工质量、安全和工期。

三、承包期限

1.承包期限自本合同签订之日起至工程竣工之日止。

2.如有特殊情况需延长承包期限，