建筑劳务用工合同与建筑劳务用工合同范本8篇.docx

建筑劳务用工合同与建筑劳务用工合同范本8篇

篇1

建筑劳务用工合同

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包给乙方的建筑劳务用工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及范围

1.承包方式：乙方包工包料，负责提供施工所需的全部劳务及材料。

2.承包范围：根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况，乙方负责完成以下工作：

（1）基础工程：包括基坑开挖、回填，基础混凝土浇筑等。

（2）主体工程：包括框架结构的施工，包括柱、梁、板、楼梯等构件的混凝土浇筑和养护。

（3）装饰工程：包括内外墙抹灰、涂料粉刷、门窗安装等。

（4）其他工程：包括水电安装、消防设备安装等。

三、合同工期

1.开工日期：自合同签订之日起算。

2.竣工日期：具体日期根据施工进度和实际情况而定。

3.合同总工期：天。

四、质量标准及验收

1.乙方必须按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合《建筑工程质量验收规范》等相关标准。

2.甲方将组织有关人员对工程进行定期或不定期检查，如发现工程质量不符合要求，将责令乙方返工并承担相应的损失。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方将组织专业人员对工程进行验收，并签署验收意见。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币_________元整（￥_________）。具体金额根据施工图纸和现场实际情况而定。

2.支付方式：银行转账。甲方将在签订合同后支付乙方合同价款的30%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款1%的违约金。

2.乙方若不按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款1%的违约金。如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方需承担相应的损失赔偿责任。

3.若因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工，甲方需承担相应的损失赔偿责任。

4.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解除合同或延期履行合同。

七、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的顺利进行。

2.判决或裁定生效的法律文书指定的履行期限届满后，一方未履行的，另一方可以向人民法院申请强制执行。在执行过程中，双方应遵守人民法院的相关规定，积极配合执行工作，确保执行结果的顺利进行。

3.如因法律文书指定履行期限届满后一方未履行义务而导致另一方产生额外损失的，违约方需承担相应的损失赔偿责任。同时，守约方有权要求违约方支付相应的利息损失及实现债权的费用等。

篇2

建筑劳务用工合同

甲方（用人单位）：_________

乙方（劳动者）：_________

根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、合同期限

1.合同期限：本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

2.试用期：自合同签订之日起，前_____个月为试用期。在试用期内，双方可以协商解除劳动合同。

二、工作内容和地点

1.甲方安排乙方从事_____工作，具体岗位职责和要求如下：

（1）岗位名称：_________

（2）岗位职责：_________

（3）技能要求：_________

2.工作地点：_________

三、工作时间和休息休假

1.工作时间：甲方安排乙方执行_____工作制，每日工作_____小时，每周工作_____天。具体安排如下：

（1）标准工时制：每日工作8小时，每周工作5天。

（2）不定时工作制：根据甲方工作需要，不定时安排工作时间。

2.休息休假：甲方应按照国家法律法规规定，安排乙方休息休假。具体安排如下：

（1）每周至少休息1天。

（2）法定节假日休息。

（3）带薪年休假：每年享受带薪年休假_____天。