建设工程施工合同(版本)6篇.docx

建设工程施工合同(版本)6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因甲方原因影响开工；

（3）因设计变更和工程量增加；

（4）因无天灾、病虫害等不可抗拒因素造成工程不能按时竣工。

第三条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格等级；

2.验收标准必须符合国家、地方及行业相关的施工及质量验收规范。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同价款为：_________元（大写：_________）；

2.支付方式：_________。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每延期一天，罚款_________元；

2.乙方若达不到合同约定的承包范围及内容要求，每少完成一项内容，罚款_________元；

3.乙方在施工过程中，若出现质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，每停工一天，罚款_________元；若造成重大质量事故或安全事故，由此产生的所有经济损失及法律责任均由乙方承担。

第六条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.如有下列情况之一，甲方有权终止合同：

（1）乙方在施工中不能达到合同约定的承包范围及内容要求；

（2）乙方在施工过程中出现重大质量问题或安全隐患，经甲方多次要求整改仍不能达到要求；

（3）乙方在施工过程中私自更换主要管理人员或技术人员，且未能及时通知甲方并征得甲方同意；

（4）乙方在施工过程中不能按时支付其聘用人员的工资或材料款，造成施工无法正常进行。

3.合同终止后，乙方必须立即停止施工，并尽快撤出施工现场，甲方有权要求乙方返还已支付但未完成工程的款项。对于已完成的工程量，甲方将根据实际情况给予乙方合理的结算。同时，甲方有权要求乙方赔偿因合同终止给甲方造成的所有经济损失。

第七条争议解决方式

如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中约定的其他义务。诉讼结果出来后，双方应认真执行判决结果。对于未生效的判决结果，双方应继续协商并修改合同内容。同时，双方应积极向仲裁机构或法院申请强制执行已生效的判决结果。若因一方不履行已生效的判决结果而导致另一方产生额外的费用或损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

篇2

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

第二条承包方式及范围

1.承包方式：乙方采用包工包料方式承包本合同工程。

2.承包范围：包括基础工程、主体工程、屋面工程、装修工程等。具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。

第三条工程期限

1.工程开工日期：[开工日期]

2.工程竣工日期：[竣工日期]

3.因甲方原因造成停工的，工期相应顺延。因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。

第四条工程质量及验收

1.工程质量应达到国家或行业的质量评价标准。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，不得擅自更改。如需更改，应事先征得甲方同意。

3.甲方应在收到乙方竣工资料后尽快组织验收。验收不合格的，甲方应提出整改意见，乙方应按要求进行整改。

第五条工程价款及支付

1.工程价款：[工程价款]

2.支付方