东莞市大厦脚手架工程承包合同8篇.docx

东莞市大厦脚手架工程承包合同8篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（简称甲方）：[发包方公司名称]

承包方（简称乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[工程承包方式]

4.工程范围和内容：[工程范围和内容]

第二条合同工期

1.本合同工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作，并达到质量标准。如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付相应的违约金。

第三条工程质量

1.乙方应确保工程质量符合相关标准和要求。

2.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任和费用。

第四条合同价款与支付方式

1.本合同价款为人民币XX元整（￥XX）。该价款已包含完成工程所需的人工、材料、机械等费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方XX%的合同价款作为预付款；工程完成并通过验收后，甲方支付剩余的XX%合同价款。

第五条双方权利义务

1.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准要求。甲方应按时支付合同价款，并为乙方提供必要的支持和协助。

2.乙方应按时进场施工，确保工程进度和质量。乙方应遵守甲方的施工要求，确保施工过程中的安全、环保和卫生。

第六条违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任。

2.如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

第七条合同变更与解除

1.本合同一经签订，双方应严格遵守。如需变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.变更或解除合同时，应处理好已完成的工作和未完成的工作的相关事宜。

第八条争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止合同的履行。判决生效后，双方应按照判决结果履行义务。如因乙方原因导致合同无法继续履行，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第九条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的权利和义务。合同终止后，双方应处理好未完成的工作和已支付的费用等相关事宜。

篇2

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

2.工程地点：东莞市

3.承包范围：脚手架工程设计、材料供应、安装、拆除及保修

4.承包方式：包工包料

二、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并移交甲方之日止结束。

2.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。

三、工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000元）。

2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币叁佰万元整（￥3,000,000元）。剩余款项在工程进度过半时支付。

3.乙方应在收到预付款后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。若因乙方原因延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程质量及保修

1.乙方应确保工程质量符合《建筑工程施工及验收规范》等相关标准的要求。

2.工程保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计。在保修期内，乙方应对工程出现的任何质量问题负责免费维修。

五、违约责任

1.甲方应按时支付工程进度款，若因甲方原因延误付款，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方应确保工程质量符合合同约定，若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方应按时交付工程成果，若因乙方原因延误工期，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他部分应继续履行。

七、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。