委托承揽加工成品合同书8篇.docx

委托承揽加工成品合同书8篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（委托方）：

名称：XXXX

地址：XXXX

电话：XXXX

乙方（承揽方）：

名称：XXXX

地址：XXXX

电话：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽加工成品事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方承揽加工成品，具体规格、数量、质量要求等详见附件一。

2.乙方应按照甲方的要求进行加工，确保产品质量符合要求。

二、承揽加工要求

1.乙方应根据甲方的需求，制定详细的生产计划，并严格按照计划进行生产。

2.乙方应确保使用的原材料符合质量要求，并接受甲方的检验。

3.乙方应确保生产过程中的各项工艺参数符合规定，确保产品质量稳定。

4.乙方应对生产过程中的不合格产品进行及时处理，并通知甲方。

5.乙方应确保生产现场的环境卫生符合相关要求，并遵守甲方的安全生产规定。

三、验收标准和方法

1.甲方应在收到产品后，按照合同约定的验收标准和方法进行验收。具体验收标准和方法详见附件二。

2.甲方在验收过程中发现产品质量不符合要求的，应及时通知乙方进行处理。

四、承揽加工期限和交付方式

1.乙方应在合同生效之日起XX个工作日内完成承揽加工任务，并交付给甲方。如因特殊情况需要延期的，应提前告知甲方。

2.交付方式：乙方应按照甲方的要求，将产品送达指定地点。在交付过程中，乙方应确保产品安全、及时送达。如因乙方原因造成产品损坏或丢失的，应由乙方承担相应的赔偿责任。

五、费用及支付方式

1.甲方应支付乙方承揽加工费用，具体金额详见附件一。该费用已包含乙方的全部成本及利润。甲方无需再支付其他任何费用。

2.支付方式：甲方应在合同生效之日起XX个工作日内向乙方支付全部承揽加工费用。乙方在收到款项后，应出具相应的发票和收据。如因甲方原因逾期支付的，甲方应承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应严格遵守本合同的约定。如一方违约的，应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准详见附件三。如因违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。在发生争议时，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。待法院判决后，败诉方应承担相应的法律责任和赔偿责任。如因不可抗力因素导致双方无法履行本合同的，双方应友好协商解决方案。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。待法院判决后，双方应遵守法院的判决结果执行相关事宜。本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（委托方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承揽方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方加工成品事宜达成如下协议，以资共同遵守。

一、加工成品内容

甲方委托乙方加工的成品为XXXX（具体名称、规格、数量等详见附件一）。

二、加工成品要求

乙方应按照甲方的要求，保证加工成品的品质、规格、数量等符合甲方的要求，并确保按时交货。具体要求如下：

1.品质要求：乙方应保证加工成品的品质符合甲方提供的技术标准和要求，确保无瑕疵、无损坏。

2.规格要求：乙方应严格按照甲方提供的图纸和要求进行加工，确保成品尺寸精确、符合标准。

3.数量要求：乙方应按照甲方要求的数量进行生产，确保交货时数量准确无误。

4.交货时间：乙方应按照甲方要求的交货时间进行生产，确保按时交货。

三、加工费用及支付方式

1.加工费用：具体的加工费用根据附件一的详细要求和乙方的报价确定，并在合同签订时支付。

2.支付方式：甲方应按照双方的约定，通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。

四、验收及售后服务

1.验收：甲方应在收到乙方交付的成品后，按照合同约定的验收标准进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

2.售后服务：乙方应对其加工的成品承担售后服务责任，包括对成品在使用过程中出现的任何问题进行维修或更换。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方