泥工施工合同6篇.docx

泥工施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：乙方包工包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工。

4.工程内容：泥工施工，包括但不限于以下项目：

（1）墙面抹灰；

（2）地面找平；

（3）厨房、卫生间防水处理；

（4）室内瓷砖铺设；

（5）外墙涂料粉刷；

（6）室内装饰施工等。

第二条合同工期

1.合同工期：本工程自合同签订之日起计，工期为XX天。

2.乙方应按合同工期的要求，合理安排施工工序，确保按时完成施工任务。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力因素导致施工无法继续进行。

第三条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行检查监督，并提出整改意见。乙方应积极配合，按时完成整改任务。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后XX天内组织人员进行验收。验收标准和方法按照合同条款及相关技术规范执行。

4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担由此造成的经济损失。如验收合格，双方应办理验收手续并签署验收报告。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。具体价格根据施工图纸和现场实际情况确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方XX%的预付款。工程竣工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%款项。如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。

3.乙方在收款时应提供合法有效的税务发票或收据。否则，甲方有权拒绝付款。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程款项或履行其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方若不能按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3.因一方原因导致合同无法继续履行或实现合同目的，违约方应赔偿另一方因此遭受的全部经济损失。

第六条争议解决方式

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方应本着公平、公正的原则解决争议问题。

3.判决生效前，双方应保持正常的施工状态，确保工程质量不受影响。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决结果执行相关事宜。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的权利和义务，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同实施期间，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益不受损失。具体协商内容应包括未完成工作的处理、已支付款项的退还等事项。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。但应尽量减少对双方的影响和损失。

篇2

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：乙方包工包料，包质量，包进度，包安全文明施工。

4.工程范围和内容：本工程包括XX区XX街道XX村XX组XX号地块，地面约XX平方米，新建框架结构房屋XX栋，施工内容为基础土石方开挖与回填，地下室砌筑，回填土夯实，室内填土，室外排水沟砌筑等。

第二条乙方承包范围

乙方负责承包除地下室土石方开挖外的全部人工和相应机械设备，包括回填土夯实、室内回填土、室外排水沟砌筑等。具体内容包括但不限于：

1.基础土石方开挖与回填：负责开挖地表土层，并按设计回填夯实。

2.地下室砌筑：负责按照设计施工要求进行地下室墙体的砌筑。

3.回填土夯