装修施工合同简单版5篇.docx

装修施工合同简单版5篇

篇1

一、合同当事人：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、工程概况：

工程地点：

工程内容：室内装修施工

三、合同工期：

1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束。

2.甲方应在合同签订后XX天内，完成房屋交付工作。

3.乙方应在合同签订后XX天内，完成施工设计并提交施工计划。

四、合同价款及支付方式：

1.本工程合同总价款为人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。该价款已包括施工设计、材料采购、施工监理等费用。

2.甲方应在合同签订后XX天内，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）XXXX元。

3.乙方应按施工计划完成各阶段的施工任务，并提交验收申请。甲方应在收到验收申请后XX天内，组织人员进行验收。验收合格后，甲方应支付相应阶段的施工款项。

4.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。甲方应在收到结算报告后XX天内，完成结算审核并向乙方支付尾款。

五、施工要求及质量保证：

1.乙方应严格按照施工设计进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全的施工质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时发现并处理。

3.甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督与检查，并提出整改要求。乙方应及时整改并重新提交验收申请。

六、安全施工及防护措施：

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备的安全。

2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。

3.甲方应对乙方的安全施工进行监督与检查，并提出改进意见。乙方应及时改进并重新提交验收申请。

七、违约责任：

1.甲方若未按合同约定支付款项或提出合理要求，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。

2.乙方若未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。

八、合同变更与解除：

1.双方可协商变更或解除本合同。变更或解除本合同需签订书面协议。

2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。具体赔偿金额根据实际损失确定。

九、争议解决方式：

1.双方因履行合同发生争议时，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规和诉讼程序规定，积极配合法院审理案件。案件审理结果以法院最终判决为准。若一方不履行生效判决，另一方有权向法院申请强制执行。同时，双方应承担各自的诉讼费用和可能产生的其他费用。具体费用根据实际发生情况确定并由违约方承担主要责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的装修施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程承包方式：_________

3.工程期限：_________

4.工程总价款：_________

二、施工准备及交底

1.乙方应在施工前与甲方进行现场交底，了解施工要求和细节。

2.乙方应制定施工方案，并报甲方审批。

3.甲方应提供施工所需的水电等基础设施。

三、施工内容及要求

1.乙方应按照甲方认可的施工方案进行施工，确保施工质量和进度。

2.乙方应使用符合质量标准的材料和设备，确保施工结果的耐久性。

3.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

四、施工工期及进度

1.乙方应在约定的工期内完成施工任务。如因特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商。

2.甲方应按时支付工程进度款，确保施工进度不受影响。

五、质量验收及保修

1.乙方应在施工完成后进行质量自检，并提交验收申请。

2.甲方应组织专业人员进行质量验收，确保施工质量符合要求。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

4.乙方应提供一定期限的保修服务，确保施工质量的持久性。在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。具体保修期限和费用可另行协商。为避免不必要的纠纷，建议