施工单位水电协议书7篇.docx

施工单位水电协议书7篇

篇1

协议单位：

施工单位（以下简称甲方）：[公司名称]

水电单位（以下简称乙方）：[公司名称]

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在水电施工过程中的权利与义务，确保水电施工顺利进行，保障双方利益。

二、协议范围

本协议适用于甲方委托乙方进行的水电施工工程。具体工程范围包括：

1.住宅水电施工：包括水表、水管、排水管道、电线电缆等安装及维修。

2.商业水电施工：包括商场、酒店等商业场所的水电安装及维修。

3.工业水电施工：包括工厂、车间等工业场所的水电安装及维修。

三、协议期限

本协议自双方签字之日起生效，至工程竣工验收并交付甲方使用之日止。

四、权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定进行水电施工，并对施工质量进行监督。

（2）甲方有义务按照协议约定支付乙方施工费用，并提供必要的工作条件和支持。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定支付施工费用，并对施工质量进行监督。

（2）乙方有义务按照协议约定进行水电施工，确保施工质量符合甲方要求。

五、施工费用及支付方式

1.施工费用：根据工程实际发生的工作量，结合市场价格，由双方协商确定。

2.支付方式：甲方应按照协议约定，及时向乙方支付施工费用。具体支付方式包括：

（1）银行转账：甲方应将施工费用转入乙方指定的银行账户。

（2）支票支付：甲方应向乙方开具支票，并在支票上注明付款事由。

（3）分期付款：根据工程实际情况，双方可协商采用分期付款的方式支付施工费用。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按照协议约定支付施工费用的，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

（2）甲方在水电施工过程中，如因自身原因导致工程延误或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按照协议约定进行水电施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

（2）乙方在水电施工过程中，如因自身原因导致工程延误或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.友好协商：双方应本着友好协商的原则，解决水电施工过程中出现的问题和争议。

2.调解解决：如果协商无果，双方可寻求第三方进行调解，以达成和解。

3.仲裁解决：如果调解仍无法解决问题，双方可将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

4.诉讼解决：如果仲裁结果仍无法解决问题，双方可将争议提交至人民法院进行诉讼。诉讼结果以法院判决为准，双方应履行法院判决结果。

八、其他事项

1.协议变更：如需对协议进行变更或补充，应经双方协商一致，并签订书面变更或补充协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.协议终止：如一方违反协议约定，导致协议无法继续履行的，另一方有权终止协议。协议终止后，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。

3.不可抗力：如因不可抗力因素导致协议无法继续履行的，双方应友好协商解决相关问题。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等无法预见的客观情况。

4.必威体育官网网址义务：双方应对协议内容及施工过程中涉及的信息必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。必威体育官网网址义务在协议终止后仍然有效。

5.协议生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议的附件和补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（施工单位）：_________

乙方（水电单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行水电施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：水电施工，包括给水、排水、电气等系统的安装和维护。

二、施工期限

1.乙方应在签订合同后尽快组织施工，确保施工进度。

2.施工期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、施工费用及支付方式

1.施工费用根据工程实际情况及双方协商确定，具体费用详见合同附件。

2.甲方应在签订合同后支付乙方一定的预付款，预付款比