2024版必威体育精装版建设工程施工合同示范文本.docxVIP

2024版必威体育精装版建设工程施工合同示范文本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

2.5项目工期

3.合同标的

3.1施工内容

3.2工程量清单

3.3工程质量要求

4.工程进度

4.1施工进度计划

4.2进度调整

4.3预付款支付进度

4.4验收进度

5.工程造价

5.1工程造价组成

5.2工程造价调整

5.3工程结算

6.质量保证

6.1质量保证责任

6.2质量保证措施

6.3质量验收标准

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3事故处理

8.付款方式

8.1预付款

8.2进度款

8.3结算款

8.4满足条件的付款

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称：住宅小区

2.2项目地点：市区街道

2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米

2.4项目投资：总投资额为人民币万元

2.5项目工期：自合同签订之日起个月内完成全部工程

3.合同标的

3.1施工内容：包括但不限于土建、安装、装修、室外工程等

3.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》

3.3工程质量要求：符合国家现行施工质量验收统一标准及相关规范要求

4.工程进度

4.1施工进度计划：详见附件二《施工进度计划》

4.2进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致进度延误时，经双方协商一致，可对进度计划进行调整

4.3预付款支付进度：合同签订后日内支付预付款总额的%，后续进度款按工程进度和合同约定支付

4.4验收进度：按工程进度分段验收，每个分部分项工程完成后日内提交验收申请

5.工程造价

5.1工程造价组成：包括直接费、间接费、利润、税金等

5.2工程造价调整：因政策调整、市场价格波动等因素导致工程造价变化时，按双方协商一致的原则进行调整

5.3工程结算：工程完工后日内提交结算申请，双方协商一致后进行结算

6.质量保证

6.1质量保证责任：施工单位对施工质量承担全面责任，确保工程质量达到合同约定标准

6.2质量保证措施：施工单位应采取有效措施，确保施工过程中工程质量不受影响

6.3质量验收标准：按国家现行施工质量验收统一标准及相关规范执行

7.安全生产

7.1安全生产责任：施工单位负责施工现场的安全生产，确保施工过程中人员、设备、环境安全

7.2安全生产措施：施工单位应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，定期进行安全检查

7.3事故处理：发生安全事故时，施工单位应及时上报，按照国家有关法律法规和合同约定进行处理

8.付款方式

8.1预付款：合同签订后5个工作日内支付预付款总额的30%

8.2进度款：按施工进度每月支付上个月完成工程量清单价值的20%，每月底前支付

8.3结算款：工程完工后，经双方确认无争议项，30个工作日内支付结算款总额的60%

8.4满足条件的付款：发生合同约定以外的增减工程量、变更、索赔等情况时，按双方协商一致的原则支付相应款项

9.争议解决

9.1争议解决方式：发生争议时，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

9.2争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行

9.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等

10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.3违约赔偿：违约赔偿金额按照合同约定和实际损失计算，最高不超过合同总价的%

11.合同解除

11.1合同解除条件：因一方违约、不可抗力、合同约定的其他情形等导致合同无法继续履行

11.2合同解除程序：一方提出合同解除要求，经双方协商一致或仲裁机构裁决后解除合同

11.3合同解除后的处理：解除合同后，双方应按合同约定和实际情况处理剩余工程、款