有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共10页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?合同编号：__________
合同各方：
甲方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
乙方：__________
地址：__________
联系人：__________
联系电话：__________
鉴于甲方为通信建设项目的业主，乙方为具有相应资质的通信建设施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方通信建设项目事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程投资估算：__________
第二条合同价格
2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2合同价格包含：__________
2.3合同价格不包括：__________
2.4合同价格的支付方式：__________
第三条合同工期
3.1双方确认，本工程的合同工期为__________日。
3.2工程开工日期：__________
3.3工程竣工日期：__________
3.4工程验收日期：__________
第四条工程质量
4.1工程质量标准：__________
4.2乙方应按照合同约定及国家相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
4.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
第五条合同的履行
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量、工期等要求，完成本工程。
5.2乙方应按照合同约定的价格，承担本工程的施工费用。
5.3甲方应按照合同约定的付款方式，及时支付合同价款。
5.4甲方应按照合同约定的时间，提供施工场地、施工条件等。
第六条违约责任
6.1乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
6.2甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__________%。
6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。
6.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应损失。
第七条争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他约定
8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________
代表（签名）：__________
签订日期：__________年__________月__________日
注意事项及解决办法：
1.合同的签订和生效：
确保双方授权的代表具有签订合同的权力。
合同应当由双方代表签字并加盖公章后生效。
双方应妥善保存合同正本，副本用于日常履行和监督。
2.工程质量和标准：
乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。
甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应无条件配合。
工程验收应由双方共同参与，验收不合格的工程应及时整改。
3.工期的延误：
乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
甲方若因非乙方原因导致工程延期，应与乙方协商合理调整工期。
4.价款的支付与退还：
甲方应按照合同约定的付款时间及方式支付合同价款。
乙方在收到款项后应及时开具正规发票。
如有预付款或履约保证金，应在合同约定的条件下退还。
5.违约责任：
双方应严格遵守合同条款，违约方应承担相应的违约责任。
违约金的计算和支付方式应在合同中明确。
6.争议解决：
双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
若协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
法律名词及名词解释：
1.甲方：指合同中承担业主责任的一方，通常为项目委托人或投资方。
2.乙方：指合同中承担施工义务的一方，通常为施工企业或服务提供方。
3.合同总价：指双方约定的完成合同全部工作内容所需支付的金额。
4.合同工期：指双方约定的完成合同全部工作内容所需的时间。
5.工程质量：指工程满足规定的使用功能、使用寿命和安全性等要求的标准。
6.违约金：指一方违约时根据合同约定向另一方支付的金钱赔偿。
7.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款时，应向另一方支付的逾期付款的违约金。
8.仲裁：指合同双方根据合同约定，将合同争议提交给仲裁机
文档评论（0）