分项分包工程劳务合同(2024版).docxVIP

分项分包工程劳务合同(2024版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包单位名称

1.2承包单位名称

1.3乙方劳务人员基本信息

1.4甲方工程基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程工期

3.劳务人员派遣

3.1劳务人员派遣数量

3.2劳务人员派遣时间

3.3劳务人员资质要求

3.4劳务人员技能要求

4.工作内容与要求

4.1工作内容

4.2工作要求

4.3工作质量标准

4.4工作进度要求

5.工程进度款支付

5.1支付方式

5.2支付时间

5.3支付比例

5.4支付条件

6.工程款结算与支付

6.1结算方式

6.2结算时间

6.3结算条件

6.4结算程序

7.工程变更及索赔

7.1变更程序

7.2索赔程序

7.3变更及索赔费用承担

8.保险

8.1甲方保险

8.2乙方保险

8.3保险责任

8.4保险费用

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同生效及终止

12.1合同生效时间

12.2合同终止时间

12.3合同终止程序

13.其他约定事项

13.1必威体育官网网址条款

13.2不可抗力条款

13.3合同附件

14.合同签订与生效

14.1签订时间

14.2签订地点

14.3签订程序

14.4合同生效时间

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包单位名称：___________

1.2承包单位名称：___________

1.3乙方劳务人员基本信息

1.3.1劳务人员姓名：___________

1.3.2身份证号码：___________

1.3.3联系电话：___________

1.4甲方工程基本信息

1.4.1工程名称：___________

1.4.2工程地点：___________

1.4.3工程规模：___________

1.4.4工程内容：___________

1.4.5工程工期：___________

2.工程概况

2.1工程名称：___________

2.2工程地点：___________

2.3工程规模：___________

2.4工程内容：___________

2.5工程工期：___________

3.劳务人员派遣

3.1劳务人员派遣数量：___________

3.2劳务人员派遣时间：___________

3.3劳务人员资质要求：___________

3.4劳务人员技能要求：___________

4.工作内容与要求

4.1工作内容：___________

4.2工作要求：___________

4.3工作质量标准：___________

4.4工作进度要求：___________

5.工程进度款支付

5.1支付方式：___________

5.2支付时间：___________

5.3支付比例：___________

5.4支付条件：___________

6.工程款结算与支付

6.1结算方式：___________

6.2结算时间：___________

6.3结算条件：___________

6.4结算程序：___________

7.工程变更及索赔

7.1变更程序：___________

7.2索赔程序：___________

7.3变更及索赔费用承担：___________

8.保险

8.1甲方保险：甲方应为其工程承包项目投保建筑工程一切险，并在保险合同签订后向乙方提供保险单复印件。

8.2乙方保险：乙方应为其派遣的劳务人员投保意外伤害保险，并在保险合同签订后向甲方提供保险单复印件。

8.3保险责任：保险责任范围包括但不限于意外伤害、疾病、意外事故等，具体以保险合同为准。

8.4保险费用：保险费用由各自承担，保险单复印件应在合同签订后三日内提供。

9.争议解决

9.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构：双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院，由该法院按照中国法律进行审理。

9.3争议解决程序：争议解决程序应遵循中国法律规定的诉讼程序，包括但不限于起诉、答辩、证据交换、审理、判决等。

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于未按时支付工程款、未按时完成工程任务、工程质量不符合要求等。