城市建筑工程担保合同6篇.docx

城市建筑工程担保合同6篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXXXX

乙方（承包人）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的建筑工程担保事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.工程内容：XXXXXX

二、担保范围

1.乙方在工程施工过程中，因自身原因造成工程停工、窝工、延期等损失；

2.乙方在工程施工过程中，因自身原因造成工程质量不符合合同约定或相关法规要求而产生的损失；

3.乙方在工程施工过程中，因自身原因造成工程安全事故事件而产生的损失。

三、担保金额及支付方式

1.担保金额：人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。

2.支付方式：银行转账。乙方在本合同签订后，将担保金额一次性支付至甲方指定账户。甲方收到款项后，应向乙方出具相应的收款凭证。

四、担保期限

1.本合同的担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.在担保期限内，乙方应确保工程施工进度和质量安全，并承担相应的风险责任。如遇特殊情况，需延长担保期限的，应提前向甲方提交书面申请，经甲方同意后方可延长。

五、违约责任

1.乙方在工程施工过程中，如因自身原因造成工程停工、窝工、延期等损失，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。

2.乙方在工程施工过程中，如因自身原因造成工程质量不符合合同约定或相关法规要求而产生的损失，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。

3.乙方在工程施工过程中，如因自身原因造成工程安全事故事件而产生的损失，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。

4.甲方在收到乙方的担保金额后，如未能按照合同约定履行相关义务，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。

六、争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中的其他条款。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包人）：XXXXXX（签字/盖章）

乙方（承包人）：XXXXXX（签字/盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

附件：1.工程施工合同；2.工程安全施工协议；3.工程质量保证协议；4.工程进度保证协议；5.工程造价保证协议；6.乙方资质证明文件等。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX

乙方（承包人）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资、乙方承建的XXXX工程项目，为确保工期、质量、安全、文明施工、环保等方面顺利进行，达成如下担保合同：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.建筑面积：XXXX平方米

4.设计单位：XXXX

5.施工单位：XXXX

6.工程内容：包括XXXX。

二、担保金额及支付方式

1.担保金额：人民币壹仟万元整（￥10,000,000元）。

2.支付方式：银行转账或现金。具体支付方式根据甲方要求而定。

三、担保期限

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日起满一年后终止。

2.若工程竣工验收存在缺陷需要修复，则担保期限顺延至缺陷修复完成之日。

四、担保范围

1.本担保合同涵盖但不限于以下几个方面：工期、质量、安全、文明施工、环保等方面的担保。

2.若甲方在工程实施过程发现有工程质量问题或安全隐患，乙方应立即进行整改，并承担相应的费用。

3.乙方未能按照合同约定履行其义务，包括但不限于工期延误、质量不符合要求等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.乙方未能按照合同约定履行其义务，包括但不限于工期延误、质量不符合要求等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方在工程施