2024标准版建设施工合同范文.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方当事人：

鉴于：

1.甲方为工程项目的业主或开发商，拥有该项目的所有权和决策权；

2.乙方为具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担该项目的建设施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的

1.1本合同的标的为：________________（项目名称）。

1.2工程地点：________________。

1.3工程规模：________________。

1.4工程内容：________________。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、机械使用费、措施费、规费、税金等一切与施工有关的费用。

（1）________________；

（2）________________；

（3）________________。

第三条合同工期

3.1合同约定的工期为：自____年__月__日起至____年__月__日止。

3.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如有特殊情况需延期的，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。

第四条质量标准

4.1乙方应按照甲方的要求和国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收标准按照________________执行。

4.3乙方应承担工程质量返修的一切责任，保证工程达到合同约定的质量要求。

第五条合同的履行

5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款，乙方应按照合同约定完成施工任务。

5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保证施工过程中的正常使用。

5.3乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全，减少对周围环境的影响。

5.4乙方应做好施工现场的管理工作，确保施工场地整洁、有序。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应按照违约金条款向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应按照违约金条款向乙方支付违约金。

6.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签名）：_______________

乙方代表（签名）：_______________

签订日期：________________。

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等。若在合同执行过程中出现法律纠纷，应立即停止相关行为，并通过法律途径解决。

2.合同的修改和补充：本合同在履行过程中，如遇特殊情况需要对合同内容进行修改或补充的，应由双方协商一致，并签订书面修改或补充协议。该修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。若确需转让，应提前书面通知对方，并经对方书面同意。

4.合同的解除：在合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主或开发商角色的当事人。

2.乙方：指合同中承担施工企业角色的当事人。

3.合同标的：指本合同约定的施工项目，包括工程名称、工程地点、工程规模和工程内容等。

4.合同价格：指双方约定的完成合同标的所需支付的金额，包括材料费、人工费、机械使用费、措施费、规费、税金等。

5.工期：指合同约定的乙方完成施工任务的时间期限。

6.质量标准：指乙方施工过程中应遵循的国家、行业及地方的相关标准、规范。

7.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业、公共设施等。

2.适用于施工内容包括土建、安装、装修、园林绿化等。