分包商与总包单位签订2024年度合同.docx

分包商与总包单位签订2024年度合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同双方

1.2合同范围

1.3合同期限

2.工作内容

2.1分包商工作职责

2.2总包单位工作职责

2.3工作质量标准

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3支付方式

4.工期要求

4.1工程开工日期

4.2工程竣工日期

4.3工期延误责任

5.材料与设备

5.1分包商提供的材料与设备

5.2总包单位提供的材料与设备

5.3质量与验收标准

6.安全生产

6.1分包商安全生产责任

6.2总包单位安全生产责任

6.3安全生产管理制度

7.违约责任

7.1分包商违约责任

7.2总包单位违约责任

7.3违约赔偿金额

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2诉讼管辖法院

8.3仲裁机构

9.合同的变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3变更与解除的程序

10.合同的终止与验收

10.1合同终止条件

10.2工程验收程序

10.3验收合格标准

11.必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息范围

11.2必威体育官网网址义务与期限

11.3违约责任

12.合同的转让与分包

12.1合同转让条件

12.2分包商的义务

12.3总包单位的批准

13.法律适用与争议解决

13.1法律适用

13.2争议解决方式

13.3诉讼管辖法院

14.其他条款

14.1合同的生效与终止

14.2合同的书面形式

14.3合同的修订与补充

第一部分：合同如下：

第一条合同概述

1.1合同双方

地址：[总包单位地址]

联系人：[总包单位联系人]

联系电话：[总包单位联系电话]

地址：[分包商地址]

联系人：[分包商联系人]

联系电话：[分包商联系电话]

1.2合同范围

本合同范围包括但不限于：

（1）分包商按照总包单位的要求完成指定的施工任务；

（2）分包商提供与施工相关的劳动力、材料、设备等；

（3）分包商负责施工过程中的安全管理、质量控制等工作。

1.3合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日。

第二条工作内容

2.1分包商工作职责

分包商应按照总包单位的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合约定的标准。分包商应遵守国家的法律法规，严格按照施工图纸、施工方案和施工技术标准进行施工。

2.2总包单位工作职责

总包单位应负责对分包商的施工过程进行监督和管理，并提供施工所需的设计图纸、施工方案、技术标准等资料。总包单位应协助分包商解决施工过程中遇到的问题，并按照合同约定支付工程款项。

2.3工作质量标准

分包商应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和总包单位的要求。工程质量的评定标准和方法应按照《建筑工程质量验收统一标准》进行。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价为人名币[金额]元整（大写：[金额]元整）。

3.2价格调整机制

合同总价在合同有效期内不作调整。

3.3支付方式

总包单位应按照双方约定的付款节点和比例向分包商支付工程款项。每次付款前，分包商应向总包单位提交相应的工程进度报告和付款申请。

第四条工期要求

4.1工程开工日期

本工程开工日期为[日期]。

4.2工程竣工日期

本工程竣工日期为[日期]。

4.3工期延误责任

分包商应按照合同约定的工期完成施工任务。如分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。

第五条材料与设备

5.1分包商提供的材料与设备

分包商应按照总包单位的要求，提供合同约定的材料和设备，并保证其质量、性能和安全符合国家的相关法律法规和行业标准。

5.2总包单位提供的材料与设备

总包单位应按照分包商的要求，提供合同约定的材料和设备，并保证其质量、性能和安全符合国家的相关法律法规和行业标准。

5.3质量与验收标准

分包商提供的材料和设备应按照合同约定的质量标准进行验收。验收不合格的，分包商应负责更换或修复，并承担由此产生的费用。

第六条安全生产

6.1分包商安全生产责任

分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准的要求，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。

6.2总包单位安全生产责任

总包单位应对分包商的安全生产进行监督和管理，并负责提供安全生产所需的设施和条件。总包单位应对施工现场的安全生产负总责。

6.3安全生产管理制度

分包商应建立健全安全生产管理制度，严格执行国家的安全生产法律法规和总包单位的安全生产管理制度。

第八条违约责任

8.1分包商违约责任

分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿总包单位因此遭受的损失；

（2）支付违约金，违约金的标准按照合同约定的比例计算；

（3）承担因违