优秀！景观施工合同726字7篇.docx

优秀！景观施工合同726字7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本景观施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程内容：_________

3.工程造价：_________

4.施工工期：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的图纸和要求进行景观施工，确保施工质量符合甲方要求。

2.乙方在施工中应遵守相关的安全操作规程，确保施工安全。

3.乙方应保持施工现场的整洁，确保施工环境符合甲方要求。

三、材料设备供应

1.甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保材料设备的质量符合施工要求。

2.乙方在收到材料设备后，应进行检查验收，确保材料设备符合施工要求。

四、施工队伍管理

1.乙方应确保施工队伍的技术水平和素质符合施工要求。

2.乙方应合理安排施工队伍的工作，确保施工进度和质量。

五、质量检查与验收

1.乙方应在每个施工工序完成后进行质量检查，确保施工质量符合甲方要求。

2.甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合甲方要求。

3.施工完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快进行验收。

六、合同价款与支付方式

1.本景观施工合同的总价款为_________元。

2.甲方应在签订合同后支付合同总金额的_________%作为预付款。

3.施工完成后，甲方应在验收合格后支付合同总金额的剩余款项。

七、违约责任

1.甲方或乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方如未按时支付合同款项或未提供必要材料设备，应承担相应的违约责任。

3.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，应承担相应的违约责任。

八、争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

4.判决生效后，双方应切实履行判决结果，确保判决得到有效执行。

5.在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他约定，确保合同的正常履行。

6.争议解决的具体方式包括但不限于诉讼、仲裁等，具体方式应根据实际情况和双方协商确定。

7.在争议解决过程中，双方应注意保护自己的合法权益，避免造成不必要的损失。同时，双方也应积极沟通协商，寻求双方都能接受的解决方案。

8.如果争议涉及到第三方的权益，双方应积极协调解决，确保第三方的权益得到合法保护。在协调过程中，双方应遵循公平、公正的原则进行协商和解决。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要实施一项景观工程，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________景观工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：包括但不限于绿化种植、园路铺设、水景设施、照明设施等景观施工内容

二、合同总价及支付方式

1.本工程合同总价为人民币________元（大写：____________________元整）。

2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款：

（1）合同签订后，支付合同总价的20%作为预付款；

（2）工程完成50%后，支付合同总价的40%；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的35%；

（4）剩余5%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题，甲方支付质保金。

三、工期及进度

1.乙方应根据甲方要求的工期进行施工，确保工程按时完成。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

四、质量标准及验收

1.乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应组织自查自验，合格后提交验收申请。甲方组织竣工验收，验收合格后方可视为工程完工。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

五