2024瓦工班组劳务分包合同范本.docxVIP

2024瓦工班组劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1班组名称

1.2班组负责人

1.3联系方式

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程进度与工期

3.1工程进度计划

3.2工期要求

3.3延期责任

4.劳务分包内容

4.1工种

4.2作业范围

4.3工作量

4.4工作内容

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程材料

6.1材料供应方式

6.2材料品种、规格、型号、数量

6.3材料价格

6.4材料验收

7.工程价款及支付

7.1工程价款构成

7.2工程款支付方式

7.3工程款支付进度

7.4逾期付款责任

8.保险责任

8.1工程保险

8.2人员意外伤害保险

8.3保险理赔

9.工程安全管理

9.1安全生产责任制

9.2安全生产措施

9.3安全事故处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3解除合同后的责任

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

13.3违约赔偿

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同解释

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1班组名称：瓦工班组

1.2班组负责人：

2.工程概况

2.1工程名称：住宅小区外墙装修工程

2.2工程地点：市区路号

2.3工程规模：总面积10,000平方米

2.4工程内容：外墙瓷砖铺设、墙面抹灰、涂料施工等

3.工程进度与工期

3.1工程进度计划：根据工程量，分阶段完成，每个阶段完成后进行验收

3.2工期要求：自合同签订之日起60天内完成全部工程

3.3延期责任：如因班组原因造成工期延误，每延误一天，应向业主支付合同总价款的1%作为违约金

4.劳务分包内容

4.1工种：瓦工

4.2作业范围：外墙瓷砖铺设、墙面抹灰、涂料施工等

4.3工作量：按照工程量清单执行

4.4工作内容：包括但不限于瓷砖铺设、墙面抹灰、涂料施工、材料搬运、垃圾清理等

5.工程质量要求

5.1质量标准：按照国家及行业标准执行

5.2质量检验：每道工序完成后进行自检，并接受业主及监理的抽检

5.3质量责任：如因班组原因造成工程质量问题，班组应无条件返工并承担相应责任

6.工程材料

6.1材料供应方式：由业主统一采购，班组负责验收、使用和管理

6.2材料品种、规格、型号、数量：详见工程量清单及材料清单

6.3材料价格：按照合同约定的材料价格执行

6.4材料验收：班组应在材料进场时进行验收，确认材料符合要求后签字确认

7.工程价款及支付

7.1工程价款构成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等

7.2工程款支付方式：分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段工程款的比例为30%

7.3工程款支付进度：工程进度达到50%、80%和100%时分别支付相应比例的工程款

7.4逾期付款责任：如业主逾期支付工程款，每逾期一天，应向班组支付应付款项的1%作为违约金

8.保险责任

8.1工程保险：班组应购买建筑工程一切险，并承担相应的保险费用

8.2人员意外伤害保险：班组应为其所有作业人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人100万元

8.3保险理赔：发生保险事故后，班组应立即通知保险公司，并按照保险合同约定进行理赔

9.工程安全管理

9.1安全生产责任制：班组应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责

9.2安全生产措施：包括但不限于现场安全防护、安全操作规程、应急处理预案等

9.3安全事故处理：发生安全事故后，班组应立即采取措施进行抢救，并及时报告相关部门

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议

10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼

10.3争议解决程序：按照相关法律规定进行，包括但不限于举证、答辩、审理、判决等

11.合同解除

11.1合同解除条件：包括违约解除、不可抗力解除、双方协商一致解除等

11.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件：双方签字盖章后生效

12.2合同终止条件：包括工程完工、合同解除、双方协商一致终止等

13.违约责任

13.1违约情形：包括但不限于延期