2024装修业主与装修公司合同.docxVIP

2024装修业主与装修公司合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1业主信息

1.1.1业主姓名

1.1.2业主身份证号码

1.1.3业主联系方式

1.2装修公司信息

1.2.1装修公司名称

1.2.2装修公司注册号

1.2.3装修公司联系方式

2.装修项目概述

2.1装修工程地址

2.2装修工程面积

2.3装修工程内容

3.装修工程预算

3.1预算总额

3.2预算构成明细

3.3预算调整条款

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分

4.2各阶段工期

4.3工期延误责任

5.质量标准及验收

5.1质量标准

5.2验收标准

5.3验收程序

6.材料供应

6.1材料品牌及规格

6.2材料采购方式

6.3材料质量保证

7.付款方式

7.1付款进度

7.2付款方式

7.3付款时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决费用

9.合同解除条件

9.1业主解除合同的条件

9.2装修公司解除合同的条件

9.3解除合同的通知及程序

10.违约责任

10.1业主违约责任

10.2装修公司违约责任

10.3违约金的计算及支付

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除后的处理

12.其他约定事项

12.1不可抗力条款

12.2必威体育官网网址条款

12.3合同附件

13.合同附件

13.1装修工程预算明细表

13.2材料清单

13.3其他相关文件

14.合同签署

14.1合同签署日期

14.2合同签署地点

14.3合同签署人签字盖章

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1业主信息

1.1.1业主姓名：

1.1.2业主身份证号码1.1.3业主联系方式1.2装修公司信息

1.2.1装修公司名称：装修有限公司

1.2.2装修公司注册号：11010100056

1.2.3装修公司联系方式：0105678

2.装修项目概述

2.1装修工程地址：北京市朝阳区某小区1号楼2单元202室

2.2装修工程面积：100平方米

2.3装修工程内容：包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的装修，具体详见附件一《装修工程清单》。

3.装修工程预算

3.1预算总额：人民币50万元整

3.2预算构成明细：详见附件二《装修工程预算明细表》。

3.3预算调整条款：如遇材料价格变动、设计变更等原因导致预算超出原预算，双方协商一致后可进行调整。

4.工程进度安排

4.1施工阶段划分：设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段

4.2各阶段工期：

4.2.1设计阶段：30天

4.2.2材料采购阶段：15天

4.2.3施工阶段：90天

4.2.4验收阶段：7天

4.3工期延误责任：因业主原因导致的工期延误，由业主承担；因装修公司原因导致的工期延误，由装修公司承担。

5.质量标准及验收

5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准，详见附件三《质量标准规范》。

5.2验收标准：详见附件四《装修工程验收标准》。

5.3验收程序：业主在验收前应通知装修公司，双方共同进行验收，验收合格后双方签字确认。

6.材料供应

6.1材料品牌及规格：详见附件五《材料清单》。

6.2材料采购方式：装修公司负责材料采购，业主有权对材料进行确认和选择。

6.3材料质量保证：装修公司保证所供材料符合合同约定及国家相关标准。

7.付款方式

7.1付款进度：合同签订后支付10%预付款，设计阶段支付30%，材料采购阶段支付20%，施工阶段支付30%，验收合格后支付10%。

7.2付款方式：银行转账或现金支付。

7.3付款时间：按付款进度要求在约定时间内支付相应款项。

8.争议解决

8.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交北京市某人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构：无

8.3争议解决费用：除法院判决外，双方因解决争议而产生的费用由败诉方承担。

9.合同解除条件

9.1业主解除合同的条件：

9.1.1装修公司未按约定完成设计或施工；

9.1.2装修公司提供的材料不符合合同约定；

9.1.3装修公司违反合同约定造成业主重大损失。

9.2装修公司解除合同的条件：

9.2.1业主未按约定支付工程款；

9.2.2业主违反合同约定，严重影响工程进度；

9.2.3业主无法提供必要的施工条件。

9.3解除合同的通知及程序：任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除合同的理由。

10.违约责